首页 实用范文 综合范文

2024年锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则(十九篇)

会员上传 分享

更新时间:2024-08-29 20:49:00 发布时间:24小时内

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则一

甲方:__________________

乙方:__________________

甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆成孔达成如下承包协议:

一、?承包范围?乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工,保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。

二、?承包单价

1.第一排锚杆的成孔按______元/米计价,按实际完成工作量结算。

2.第二、三排锚杆的成孔按______元/米计价,按实际完成工作量结算。

工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。

三、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方代表(签名):?乙方代表(签名):

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则二

甲方:_________

乙方:_________

甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆成孔达成如下承包协议:

一、承包范围

乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工,保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。

二、承包单价

1、第一排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。

2、第二、三排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。

工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

签订地点:_________签订地点:_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则三

发包方(甲方): 电话: 法定代表人:

承包方(乙方): 电话: 法定代表人:

依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成订立本合同。

第一条:工程概况

一、工程名称: __ ______

二、工程地点: ______

三、工程内容: _______

第二条:工程承包范围及方式

全部工程建筑面积约 平方米。

承包范围 ____ 小五项人工费(不含内外墙抹灰、外保温、屋面、地面、水暖、电照)。

第三条:工程期限

1、开工日期: 年 月 日(以项目部的通知为准)。

2、竣工日期: 年 月 日(以项目部施工进度计划为准)。 如遇下列情况,工期相应顺延:

(1).由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工;

(2).因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工;

(3).因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停 工或不能顺利施工;

(4).甲方不能按合同规定支付工程款;

第四条:物资供应

1.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场。

2.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请,引进成套设备在交付乙方前, 由甲方负责检验。

3.由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方承担。(根据实际影响情况,由甲方给乙方开据误工工票)

第五条:承包合同价款

按实际施工面积计算综合单价______元/平方承包。全部工程施工图预算造价人民币 元。 (¥: 元)

第六条:结算与支付

l、本工程人工费按主体施工形象进度_____支付,每起两层结算一次,第三、四层主体施工形象进度完毕后,将前两层20%余款结清,以此类推。

2、工程主体封顶后,甲方向乙方付清全部余款,即人民币 元 (y: 元)。

第七条:工程施工技术要求

1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签字。

2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。

3、严格按施工图施工、所有工序应符合设计及施工规范。

第八条:双方责任及工作

(一)、甲方工作及责任:

1、为乙方施工顺利协调有关工作。

2、向乙方下达施工计划。

3、甲方施工员对乙方的工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,解决技 术问题,并对质量安全工作进行质量监督和检查。

4、向乙方进行技术交底,作为施工依据。

5、在施工中,甲方应按合同逾期付款,如延期或拖欠而中途停建、缓建给乙方 造成的损失,应由甲方承担。

(二)、乙方工作及责任:

1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求,服从现场施工员的安排,严格 按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。

2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格 要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自身安全工作。

3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。

4、做好质量自检工作,树立质量、安全工作第一的思想,杜绝质量、安全事故。

5、在施工中,乙方借故中途停工或退场,由此给甲方造成的其他经济损失应由 乙方承担。

第九条:工程质量验收

1、严格按照国家现行施工验收规范及质量评定标准进行逐层验收,所承包分项工程应全部达到合格标准。

2、不符合验收标准规定的自行返工处理,至达到合格为止,其人工费自负,损 失材料照价赔偿,并接受项目部的处罚。

3、如乙方无法保证本工程的质量、工期进度,未按程序进行施工、出现质量问 题、甲方有权提出质疑,并责令乙方整改。

第十条:安全要求

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任。内容如下:

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的, 有关安全生产,消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程。

3、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关 安全生产管理制度、规定和要求。

4、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生的 安全事故由乙方负责。

5、贯彻谁施工谁负责安全的原则。在施工期间造成的伤亡、火警火灾、机械等重大事故,经事故鉴定后,追究甲乙双方各自责任,并按程序逐级上报。

6、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

7、甲方负责乙方的民工保险,乙方民工因为正常工作而造成的事故,甲方应负责并承担其全部费用,乙方民工必须保证在工作期间杜绝发生事故。

十一条:本合同一式二份、甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签 字后生效,工程主体形象封顶后,甲方结清尾款,本合同自然失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则四

甲方:三原县博康机械有限公司

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致就博康机械有限公司办公楼工程承包施工有关事项达成以下协议。

一、工程概况

1、工程名称:三原县博康机械有限公司办公楼;

2、工程地点:三原县渠岸镇东100米处;

3工程内容:本工程设为地上五层,前部六层,现实际地上四层,局部五层,框架结构,建筑面积约3323㎡,内容包括有土建、给排水、用气等。

二、承包内容:

1、施工图中除甩项部分外的土建,给排水、电气等工程。

2、对于弱电部分只做埋管、按图纸设预埋到位。

3、对于所有门窗、二次装修瓷砖,大理石洗漱台,卫生瓷片均未切 ,不在承包范围内,不含所有涂料工程。

4、埋设标准说明

⑴给水灾本工程内全部接通;

⑵室内为毛地墙(墙体为抛光)卫生间爱你做志贴瓷,梯间地面压光,天棚水泥 顶,电梯间外不作装修。

⑶楼梯栏木扶手用 按依据图纸;

⑷户内灯具为图纸设计要求;

⑸外购土方未入,如需要外购则由甲方

⑹钢材主要以龙钢为主,按图纸设计尺寸使用(禹龙牌)

三、工期

1、计划开工:

计划竣工:

工程总天数 天。

2、工期每退后一天,按1000元对等奖罚。

四、工程质量: 合格

五、合同价款:

1、工程承包范围内的工程按建筑面积1084元㎡,承包施工。

2、发生图纸变更,以及其他因素要变更,变更部分按双方协商的市场价增减后结算。

六、双方驻工地代表:

甲方:

乙方:

七、双方工作及责任:

1、甲方工作:

⑴乙方进入施工现场前,甲方负责办理场地平整等工作,确保施工现场达到“三通一平”提供地下各种管道、帅线、通用线路,在开工协助解决协调施工周围工作。

⑵开工前甲方应以规划部门确定的水准点及红线为准,向乙方现场交验。

⑶开工前向乙方提供施工蓝图六套。

⑷工程施工中,甲方向乙方及时准确地发出施工指令,如期组织工程中间验收,若因甲方指令不及时、失误、工程进度不能按期如数支付等原因造成的停工等一切损失费用,由甲方承担同时延误的工期相对顺延。

⑸甲方有权对工程施工中存在安全隐患,质量问题,随时发出停工指令、整顿,所造成的损失由乙方承担,工期不顺延。

2、乙方工作

⑴乙方按照甲方提供给的施工图,国家现行验收标准,施工规范及相应图集,甲方指令组织施工,完成双方约定的承包范围内的工程内容。

⑵在施工过程中,乙方按照甲方的要求提供施工计划,进度报表等。

⑶乙方遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保等管理规定,按相关规定内有关手续,应由发包人员以书面通知发包人,认可后发包人承担由此发生的费用。

⑷乙方交工前将现场建筑垃圾全部清理进场,达到现场垃圾建筑均无污染。

⑸乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准施工,并积极采取必要的安全、防护措施,消除事故隐患,本工程所有安全在成事故由乙方负责。

⑹已设工程未交付甲方前,乙方工程保护,甲方不及时验收工程应承担费用,因乙方过错造成工程损失由乙方负责在规定期限内予以修复,若甲方提前使用造成工程损害的责任由甲方承担。

八、材料预购

本工程所需材料均由乙方预购,乙方确保预购材料的质量符合国家质量规定标准,工程主要材料双方共同认可。

九、付款方法

本合同按形象进度支付工程款,分别为:基础、主体2层、肢体完、内外粉刷完、安装完、工程竣工。在双方确认工程量后5日内,甲方将进度跨汇入乙方指定账户,每次支付工程量价款的80%,剩余价款在工程验收完毕至工程造价的90%,其余款项在决算认可后付至97%(除扣留3%为保修金)保修金两年内支付。

十、工程验收、结算

1、工程验收

⑴工程完工具备验收条件后,乙方按照国家竣工验收有关规定向甲方提交认可的验收报告,甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织相关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出意见,否则就认为竣工验收报告已被认可,即可办理工程结算手续。

⑵加甲方收到承包人竣工验收报告后28天内组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

2、工程结算

⑴依据合同确定的平方米造价指标,在施工图纸设定的建筑面积的基础上依据设计变更,现场实际发生的进行可观调息作为工程量终结决算依据。

⑵工程验收后28天内,乙方向甲方递交结算报告及完工的结算资料。甲方在接到报告14天内,进行核实并确认,结算报告经双方确认后除甲方留2%的工程保修金,其余款项一次付清。

十一、其他事项

1、此协议作为甲、乙最终决算的依据,其他仪标文件,、往来文件、设计变更、现场签证单均为附件有效。

2、后有经来工作均以书面形式出现,有甲乙双方带白哦签字生效,其它均无效。

3、其他事宜,执行gf-20_-0201建设工程施工合同,未尽事宜双方协商解决。

4、本合同执行过程中,若出现不可预见问题,双方协商解决。

5、本合同一式四份,双方各执一份,双方签字后生效,合同约定内容完成后自动失效。

甲方: 乙方:

法人代表签字: 法人代表签字:

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则五

发包方:_______________(以下简称甲方)

承包方:_______________(以下简称乙方)

现经双方协商达成以下合同条款。

一、工程概况:

1.工程名称:____________________

2.工程地址:____________________

3.工程结构:____________________

4.建筑面积、层数:______________

二、承包范围:

本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。

2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用pvc管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。

2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚______元。

2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。

2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。

2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。

2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。

三、承包形式:

劳务施工承包。

1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

2.乙方在本工程必须配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员,并负责放线、抄平等业务,甲方负责检验。

四、承包价格:

1.按建筑面积______元/平方米。

2.建筑面积计算方法见8.1.2条。

五、质量标准:

按照国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必须达到合格标准。

六、工期:

自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。总日历工期______天。乙方按总合同工期编制形象进度计划,报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行,每超过一天罚______元。

七、施工安全:

7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查,对违反安全制度的作业人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。

7.2乙方负责职工的安全管理,进行安全培训,做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加规范,系好安全带,作业前首先检查脚手板是否安全,是否牢固,用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的,每项每次罚款______元,并要求乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。

7.3乙方人员在施工操作中,不按安全规范施工,违章作业所造成的一切安全、质量事故,乙方负责解决并承担一切费用及后续责任,引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。

7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。

八、结算、付款:

8.1结算:___________________

8.1.1综合单价:_____元/平方米

8.1.2工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,甲方应增加相应的费用。

8.1.3乙方必须保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。

8.2付款:

8.2.1三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的______%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶付已完成工程量的______%,砌体工程完工付至已完成工程量的______%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的______%。

8.2.2余款在主体结构验收合格后______个月内付清。

8.2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。

九、其他约定:

9.1甲方责任、权利:

9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。

9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划,确保生产均衡和连续性。

9.1.3负责给乙方提供施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份

9.1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。

9.1.5负责施工中的总质量、安全技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。

9.1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育

9.1.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。

9.2乙方责任、权利:

9.2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。

9.2.2向甲方缴纳违约质保金______万元,主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。

9.2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报;材料使用前五日提供用材计划。

9.2.4负责对所属作业人员进行安全教育培训,严格按现行安全施工规范作业;负责安全设施的检查报验,严禁使用不合格安全材料。

9.2.5严禁转包工程。

9.2.6每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必须达到合格工程标准,若甲方发现一处不合格,罚乙方______元。

9.2.7乙方要爱惜财物,做到工完场清,若发现随意损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款______元、一个卡具罚款______元,不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款______元。

9.2.8本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方原因造成,甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮______%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当给予奖励。

9.2.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工,不能出现打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方______元。

9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到______%。允许偏差项目合格率必须达到______%。若验收达不到______%,乙方必须及时返工达到要求,返工的所有费用由乙方承担。

十、补充条款:

10.1未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。

10.2本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。

十一、合同份数:

本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。

甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________

盖章:___________________盖章:___________________

_______年______月______日_______年______月______日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则六

发包方(甲方):

承包方(乙方):

一、标的情况:

1.坐落于;

2.承包面积为平方(共计层……),建造结构、式样、要求等见设计、施工图纸;

二、承包价格及付款

1.承包价为 元/平方,总价 元;

2.付款时间及额度:

完成第 层建造后,付款 元;

完成第 层建造后,付款 元;

尾款 元,待完工 月后付清。

三、甲方权利、义务

权利

1.要求乙方按照设计、施工图纸里的要求完成工程;

2.有权要求乙方加快建造,并提供足够劳动力建造房屋。

3.乙方违约时要求对方承担违约责任。

义务

1.建造材料自行购买,范围:钢筋、水泥、石子、沙、砖、管道、瓷砖、铝合金窗(按情况填写);

2.按照约定付款。

四、乙方权利、义务

权利

1.在依约完工后,有权要求甲方依约付款;

2.甲方违约情况下,要求甲方承担违约责任。

义务

1.乙方负责完成本合同项下房屋的建造工程,乙方提供除甲方自行购买的材料外所有劳动力、设备、设施。

2.乙方对施工场地内人员、财物的安全等责任负全部责任,如有因乙方及其雇员造成的任何人员、财产损害由乙方负责,与甲方无涉;

3.按照设计、施工图纸要求完成建造工程,不得偷工、减工、错误施工;

4.施工期间保证及时清理有关垃圾,处理好相邻关系,如有因施工导致的损害和赔偿,乙方负全部责任。

五、违约责任

1.任一方有违反本合同约定则承担违约责任,并赔偿对方的实际损失;

2.违约金为 万元;

3.乙方未按照设计、施工图纸要求施工视为根本违约,甲方可解除合同,要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方的实际损失;

4.乙方故意拖延或因非因甲方原因低于正常建造进度施工,视为根本违约,甲方可解除合同,要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方的实际损失。

5.甲方未依约付款,乙方可要求甲方负违约责任。

6.如因不可抗力导致无法履行本合同,双方互不相承担违约责任。

六、生效及其他条款

1.本合同自签约之日其生效;

2.本合同未尽之处,双方可另行书面约定,效力与本合同一致;

3.本合同一式两份,双方各执一份。

4.设计、施工图纸另外提供,双方在设计施工图纸上签章确认方案。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则七

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

甲方所承包永安一中游泳馆工程土建工程项目,将人工开挖基础桩部分工程量分包给乙方施工,为了保质保量如期完成任务,双方明确责任,加强施工管理,提高经济效益,双方密切配合,共同胜利完成工程施工任务,经双方协商特定以下条款以资共同遵守执行:

一、承包方式:包工不包料。

二、结算方式:孔径800mm,按米计价;土层每米 元,流泥、砂石层每米 元,强风化、中风化每米 元,孔径大于800mm按护外径计算数量,土层每立方米元,流泥、砂石层每立方米 元,强风化、中风化每立方米 元,扩大头按图纸计算数量每立方米 元;

三、付款方式:甲方应按乙方施工进度预付80%,余款待空孔验收合格后一个月结算付清。

四、甲方责任:乙方渣出至井口,甲方应及时外运,施工材料由甲方提供到现场,浇倒护壁混凝土机械及操作人员应具备完善。火工材料由甲方提供,乙方承担费用。临时设施,施工水电由甲方提供及承担费用,护壁钢筋由甲方制作安装,乙方协助。

五、乙方责任:挖孔机具、机具包括:水泵、电线、模板、安全帽等一切劳动用具应具备完整,劳动力由乙方统一调派,工作量包括护壁模板制作安装,护壁砼浇捣。

六、质量要求:乙方必须严格按照施工图及甲方要求施工,不得擅自更改。

七、安全责任:在施工期间,属人为造成安全事故由乙方自负,自然灾害及甲方安全措施不到位造成事故由甲方负责。

八、工期要求:乙方在进场开工后 天内完成,(雨天不包括在内)。

九、本合同一式 份,双方各执 份,经双方代表签证即日生效,至验收合格结算付清失效。

十、本合同未尽事项,在施工期间双方面议补充与本合同同等生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则八

工程名称: 工程

发包方:

承包方:

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林铺装工程施工项目经协商订立本合同:

一、工程概况

1 工程名称:

2 工程地点:

3 工程内容:

4工程承包范围

(1) 承包范围:

(2) 工程总面积:

二、合同文件及图纸

除双方另有约定以外,组成本合同的文件如下:

(1) 双方签订的补充协议

(2) 本合同条款

(3)标准、规范及有关技术文件

(4)工程量清单

(5) 工程报价单或预算书

(6) 图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

适用法律、标准及规范

1 适用法律法规:国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

2 适用标准、规范名称:《园林绿化工程施工及验收规范》、

3 双方另有约定列入补充条款。

4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

三、双方的权利义务

1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作

(1) 保证施工现场达到具备施工条件:

(2) 将施工所需的水、电、

(3) 负责施工场地与公共道路的开通:

(4) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作

2 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

(1) 应提供计划、报表的名称

(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:

(3)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;

(4)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作

(5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

四、施工组织设计和工期

开工日期: 竣工日期:

合同工期总日历天数_____________日

1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。

3承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

五、质量与检验

1 工程质量标准:__合格_____________

2 双方对工程质量有争议时,由____________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

六、安全施工

1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

七、合同价款与支付

1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2 本合同预算金额(大写):_____________ 元(人民币)(小写):________________元

3 工程量的确认

(1)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:_______

(2)发包人核实已完工程量报告的时间:_____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。

4 工程款支付

合同生效后_______日内,发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。

发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%,结算总价的______%作为工程保修金。 本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。

八、竣工验收与结算

1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

3 因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。

九、质量保修

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

十 合同生效及终止

1 本合同自____________之日起生效。

2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数___________份,由双方分别收持。

双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

法定代表人: 法定代表人:

_____年___月_ _日 _____年___月___日

合同订立地点:___________

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则九

建筑脚手架工程承包合同范本

发包方(甲方):________________(以下简称甲方)

发包方(乙方):________________(以下简称乙方)

根据《民法典》及有关规定,为明确甲方和乙方责、权、利及保证工程顺利进行,双方本着互利互助的原则,经双方协商一致,签订以下合同。

一、承包范围

1、乙方负责工程外毛竹脚手架的绑扎、围网、竹笆及架体拉结连墙和拆除工作的一切材料。

2、乙方负责施工现场搅拌机、卷扬机、吊篮前的防护和楼梯口安全通道及扶手护棚。

3、乙方未塔设架体前,甲方必须将外架基础及垫木、排水等基础工作做好。

二、承包性质:毛竹脚手架,包工包料。

三、承包期限

1、脚手架使用期限自________年________月________日至________年________月________日。从材料进场到材料全部退完为整个总工期。

2、乙方必须按甲方规定的承包时间绑扎结束,保障施工工期进度,如因乙方原因导致期限延长,脚手架使用期限延长,按延长时间(网、竹笆)的市场租赁价格付给甲方。

3、如因甲方特殊情况停工或其他原因导致期限延长,超出期限工期,甲方必须按(网、竹笆)的市场租赁价格付给乙方。

四、材料管理

1、甲方必须提供乙方安全、方便的材料堆放场地。

2、甲方必须提供因乙方施工需要的机械的设备和电源。

3、乙方材料进入施工现场,由乙方自行保管所进场材料,自行做好防偷防盗工作,丢失所有材料由乙方自行负责。

4、外架拆除过程中,乙方每天做到工完,料尽、场地清,剩余的材料及时归堆入库。

五、结算方式

层数付款金额

1、按工程进度付款,以此类推;余款清场后个月付清。

2、甲方违约,乙方有权停止操作,或拒绝拆除架子,责任由甲方负责。

六、本工程按实际建筑面积计算,按________元/m2,此工程所有架子工程安全防护等相关内容一切由乙方包工包料,此工程结算方式:一次性包定,不作任何调整。工程完工按图纸建筑总说明图上所示建筑面积:(注:每超出一个月递增________元m2,以此类推。)

七、违约责任

1、甲方没按工程进度付款,乙方有权拒绝绑扎和拆除架子。

2、乙方的搭设进度跟不上,造成甲方延误工期,责任由乙方负责。

3、乙方按甲方规定时间内搭设、拆除架子。

4、甲、乙双方如单方面终止合同,违约一方将承担另一方所有经济损失。

八、安全及质量要求

1、乙方在施工期内必须严格遵守国家级主管理部门有关安全生产的政策、法令、法规及条例。严格遵守甲方的各项规章制度,做到安全生产、文明施工、规范操作、持证上岗,乙方在整个工程施工过程中,如发生安全事故一切经济损失均由乙方自行负责,与甲方无关。

2、劳务承包人施工开始前,所有在此项目施工操作人员,劳务公司必须负责,为从事危险作业的作业的职工办理意外伤害保险。

3、乙方承包甲方毛竹架必须根据jgj59-99《建筑施工安全检查标准》和合建管安12号文件安全质量要求以及新规范、新标准进行施工。

4、甲方验收架子合格后给乙方签证(应按层数或分期验收)。发现问题立即整改,特殊情况反工,甲乙双方协商解决。

5、架子基础必须由甲方夯实平整,出现基础下沉造成乙方返工或其他经济损失由甲方负责。

九、解决方式

本合同履行期间,发生争议由双方协商解决,协商不成:

1、向所在地劳动仲裁委员会申请仲裁;

2、向所在地人民法院起诉。

十、本合同未尽事宜

1、按《民法典》及有关规定,双方协商补充条款与本合同具有同行效力。

2、本合同一式两份,双方各持一份,签字生效。

备注:________________

甲方:________________

法人代表:________________

委托代理:________________

单位地址:________________

电话:________________

开户银行:________________

账号:________________

乙方:________________

法人代表:________________

委托代理:________________

单位地址:________________

电话:________________

开户银行:________________

账号:________________

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十

乙方:__________________

法定代表人:____________

住址:__________________

邮编:__________________

联系电话:______________

鉴于:甲乙双方就_______路_______号至_______号停车场的使用事宜,双方经协商一致,达成停车场承包合同,合同如下:

第一条乙方以安全使用方式承包该停车场,保证每月按期支付承包费用,积极配合当地政府对停车场的工作,如因违反政府条例造成责任自负,甲方概不负责。

第二条承包价格:乙方于每月_________日交付甲方承包费用人民币_________元(¥_________元)。

第三条乙方在对外言论上不能有损甲方公司形象,乙方对外绝对要维护公司利益。

第四条甲方在整个承包时间内有对乙方的监督权,也有责任积极配合乙方的工作,如需甲方协助同政府和其他方面的关系等。

第五条陈述和保证

(一)甲方的陈述和保证。甲方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

(二)乙方的陈述和保证。乙方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第六条违约责任

(一)除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定承包费_________%的违约金。

(二)任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受 损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第七条保密

一方对因本停车场承包合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

第九条合同附件

本合同附件包括但不限于:

(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;

任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

第十条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十三条后继立法

除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

第十四条通知

本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变 更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十五条合同的解释

本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

第十六条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

第十七条如有未尽事宜,双方可协商解决。

甲方(盖章):_______________

法定代表人(签字):_________

_________年________月______日

乙方(盖章):_______________

法定代表人(签字):_________

_________年________月______日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十一

个人工程承包合同怎么写

发包单位:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)完工后做围墙10米左右。

(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章):联系电话:

承包人(签字或盖章):联系电话:

年月日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十二

甲方:

乙方:

为了达到规范水利工程建设和管理方便工程决算,统一验收标准、统一评比标准(条件)、对小型水利项目实行一个标准发包建设和验收的要求;为了明确本工程甲、乙双方在工程建设中的职责,在执行国家有关规程规范的前提下,经甲、乙双方协商特订立本施工合同。

1、 甲、乙双方必须执行上级建设主管部门的建设规范,服从管理。

2、 双方对合同条款有争议的,报建设主管单位按行业规程执行。

3、 甲方职责

(1) 提供工程施工图和项目建设方案,确定发包项目。

(2) 筹集工程建设资金。

(3) 处理以乙方无关的一切纠纷。

(4) 管理乙方承包工程项目的质量和工期(进度)。

(5) 管理属甲方组织完成的工程项目和施工人员安全。

4、 乙方职责

(1) 组织施工人员、机械和开工准备费用。

(2) 按甲方提供的施工图和发包的具体工程项目照图和按指定项目施工。

5、 工程承包项目及单价

6、 决算

(1) 甲乙双方按提供的施工图完成的工程量和指定乙方建设项目完成的工程,按承包单价后进行决算。为乙方的工程决算金额。开工后按工程进度拨款,最后预留30%资金验收合格后付清。

(2) 混泥土边墙:横平竖直、垂直偏差小于3%,直线误差小于3厘米,灰浆标号要配足,必须美观、光滑。

(3) 混凝土:必须按标准级配用料,强度达到和超过设计标号(经质量检测认定)。

(4) 钢筋混凝土:除按混凝土质量检测必须达到要求外,必须按施工图配制钢筋和制安。

(5) 渠道成型后:不漏水、渠道盖板底面脱模后、平整、无蜂窝和漏筋现象。

(6) 严格控制施工尺寸,工程量的决算只按施工要求计量,超量由乙方负责。

7、 工程安全:乙方所安排的施工人员、设备等安全乙 方负责。

8、 责任

(1) 甲方未按所定条款和职责管理工程造成乙方直接经济损失的由甲方负责。

(2) 乙方未按甲方要求造成的一切经济损失由乙方自负。

9、开完工时间: 年 月 日开工。年 月 日完工。

10、未尽事宜双方协商解决,协商不成的报建设主管单位调解。

11、本合同一式3份,甲乙双方各执一份,报木龙水管所财务一份。

12、本合同经甲乙双方签字后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十三

工程发包单位:(以下简称甲方)

工程承包单位: (以下简称乙方)

签订时间:

根据甲方需要,双方协议一致,将相关电源进线工程发包给乙方施工,并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》,签订本工程合同,办理各项业务。

第二条 承包方式

包工包料。

第三条 工程期限

本工程自20xx 年 月 日至 20xx年xx月 日。

第四条 价款支付、结算

合同签定一周内甲方即支付30%预付款,设备及管路系统安装调试完毕一周内,甲方支付65%,余款5%作为质保金在半年内付清。付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号,以转帐方式支付工程款,乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。

第五条 质量要求及保修

5.1工程材料名称及要求:详见乙方提交的工程预算书。确保设备、电缆全新的、未使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、 规格和性能,满足甲方用电需要。配电箱为不锈钢外壳,自动空气“x牌”开关;电缆为“x牌”。主要工程为:

(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱,用yjv4×95+1×502电缆一根。

(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。

(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱,用yjv4×50+1×252电缆一根。

(4)开挖地面沟槽,铺设管线,砌井,电缆沟回填,混凝土补沟槽,整理场地、垃圾清理。

5.2工程材料:由乙方按照甲方指定要求负责采购,进场后由甲方指定现场人员 负责验收,材料不合格造成的质量问题,由乙方负责,由此造成的损失由乙方承担。

5.3工程质量:必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求,如质量不符合要求,影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时,由乙方承担返工损失费。

5.4工程验收方式及质量等级:达到建设工程竣工验收备案的条件,按甲方验收达到优良标准。

第六条 安全责任

6.1乙方按规范要求组织安全施工,采取安全保障措施,安全生产责任制度,否则由此产生不利后果由乙方自行承担,与甲方无涉。

6.2甲方施工前将掌握的地下管线辅设情况在现场设标志告知乙方,乙方保障此类管线不被破坏,否则,乙方承担一切责任。

6.3乙方施工中应高度注意甲方未设标志区域地下管线情况,尽量避免破坏未探明管线。如确无法避免而损坏未探明地下隐蔽管线引起的损失,甲、乙双方各承担50%的责任。

第七条 乙方工作

7.1乙方应抓好安全生产和文明施工,现场按包头市文明工地标准。

7.2乙方必须服从甲方的监督和管理,甲方有权要求乙方调整或辞退不称职的乙方人员。

7.3乙方在甲方规定的时间内,保质、保量完成施工任务,自然天气等不可抗力原因引起延误工期除外。

7.4为保证实现质量目标,乙方在施工过程中必须按iso9002质量保证体系控制,坚持工前有交底,工中有检查整改,工后有验收评定,验收记录及各种保证资料收集及时齐全。本工程竣工资料全部由乙方负责整理,并达到竣工验收归档要求。

7.5在甲方协调下,乙方应配合弱电管线的铺设工程。

第八条 保修与维护

8.1 工程质保期为24 个月,自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、更换等服务。只要甲方提出质量要求,乙方必须在 24 小时内给予答复;如甲方认为必要,乙方应48小时内指派人员到现场解决问题,因此产生的费用由乙方承担。

8.2 质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求,甲方可以自行解决,并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除,若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失,甲方有权要求乙方另行支付不足部分。

8.3 质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准,甲方有权退货并向乙方索赔。

第九条 违约责任

发生下列情况之一即视作乙方违约,由乙方承担相应的违约责任:

(1) 乙方逾期竣工,按延期天数每天向甲方支付违约金1000元;

(2) 工程质量达不到合同要求:返工修复,按工程总价10%向甲方支付违约金,因返工重做的工期不予顺延;

第十条 其他

10.1本协议未尽事宜,可通过友好协商予以解决。协商不成的,可向包头市仲裁委员会提交仲裁。

10.2本合同一式 四 份,甲、乙双方各执正本两份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十四

发包方: (甲方)

承包方: (乙方)

依照合同法和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同并严肃履行。

一、 建设内容

(1) 工程名称

二、 计价方式

(1)参照结算表价格按实结算。

(2)款项支付与移动结算同步。

三、建设工期

(1) 根据移动公司要求,在规定的期限内完成。

四、违约责任

(1)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如预期不付,按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。

(2)发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成的,可申请调解,或者直接向人民法院起诉。

五、其他

(1)本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

(2)本合同未尽事宜,由双方协商解决,另行签订补充协议。

(3)本合同自双方签订之日起生效。

(4)其他相关本项目的约定,

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十五

甲方:__________

乙方:__________

甲乙双方通过友好协商,本着会惠互利、合作共赢的目的,针对钣金喷漆业务达成如下协议:

合作项目:

合作方式:

1、乙方通过各种宣传渠道给甲方推介钣金喷漆客户;

2、甲方负责钣喷业务的实施和售后服务。细则:

1、乙方通过微信公众平台、微信群、俱乐部等线上线下方式引导客户到门店消费;

2、乙方通过平台合作店面(洗车装具联盟)定向的引导客户到甲方门店消费;

3、乙方渠道平台的客户在甲方门店消费,服务单价不得高于甲方公开的对外报价;

4、甲方的服务报价必须公开透明,乙方需要向甲方提供公开的服务报价单;

5、甲方对客户进行服务,并按消费金额的_____%,给予乙方信息服务费;

6、甲方承认乙方给客户发出的代金券,进行钣喷业务时直接抵扣现金使用,客户每次只能使用一张(50元及以下面额代金券,由乙方自行分发,甲方进行核销,50元以上代金券需要与乙方沟通达成一致后才能生效);

7、对于核销的代金券在结算信息服务费时,冲抵信息服务费。结算方式:

1、以现金或者转账方式进行业务结算;

2、结算周期为月结,每月5号,结算上月业务。协议生效:

1、本协议未尽事宜由双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

2、协议有效期自________年____月____日至________年____月____日,协议到期后需重新签订方能生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 

签约代表(签字):_________ 签约代表(签字):_________ 

________年____月____日________年____月____日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十六

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规等的规定,为明确甲乙双方在本工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务按设计质量要求全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意,签订本合同。

第一条 工程概况

(一) 工程名称:

(二) 工程地点:

(三) 工程范围:

(四)工程承包金额:按甲乙双方约定单价收方计算金额,不能计量的工程按记日工结算。(浆砌片石单价:元/m3 、混凝土单价: /m3)

第二条 工程期限 根据双方协商,工程期限自20xx年 4月 20日起至220xx年 5月30日止,没按期完成工程任务扣取20xx元。

第三条 工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及相关国家质量标准进行施工,确保工程质量。工程验收时,按图纸和验收标准执行。

第四条 工程款结算 工程进场后,按完成工程量的施工进度支付工程款的60%;工程完毕时,乙方开具建安发票支付工程款总额的90%;剩余的10%作为工程质量保证金,在工

程交付并经验收合格后,一次性付清余款。

第五条 双方责任

(一) 甲方责任

1、甲方提供施工图纸等资料,乙方必须严格按照设计图纸进行施工。

2、甲方提供材料需在乙方塔机施工范围内,如需二次转运,费用由甲方承担。

3、甲方派驻代表现场进行技术指导、质量监督、检查及质量送检。

4、工程完毕后,甲方应组织专门人员在 30 日进行验收。

5、工程范围 由甲方承担。

(二)乙方责任

1、乙方所有进场人员必须听从甲方的管理、安排,严格按安全施工规范及质量验收规范进行施工操作,并做好相关资料。

2、乙方施工过程中须制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育和管理。如发生安全事故,由乙方承担全部责任。

3、砼、砂浆配合比由甲方提供,达不到强度乙方不承担责任,因施工造成的质量事故由乙方负责。乙方应在保证质量的前提下节约材料,如发现乙方有故意浪费材料的情况,甲方有权视情节轻重处以3—5倍的罚款(如擅自调整配合比、地上散落的材料收捡等)。

第六条 违约责任

1、达不到质量要求的除承担返工损失外,还要承担由此给甲方造成的停工费用及水、电、建筑材料费用。(做资料费用由甲方承担)

2、不按安全操作规范施工且拒不听从现场管理人员指挥的,视情节轻重甲方有权处以200—20xx元的罚款。

3、不能按合同工期及甲方下达的工程进度计划完成施工任务的,除赔偿由此给甲方造成的直接损失外(管理人员工资、设备及周转材料租金),根据情节轻重甲方有权按每误工一天处以200—20xx元的罚款。

4、乙方在施工过程中如因管理不善造成材料浪费,例:发现100kg以上的砼或砂浆块等,甲方有权处以200—20xx元的罚款。

第七条 乙方擅自转包合同的,一经查证落实乙方所完成工程量中无条件扣出壹万元付甲方违约金,另外还要承担由此给甲方造成的经济损失,并解除合同。

第八条 其它未尽事宜甲乙双方另行协商,对本合同如有争议可申请仲裁。

第九条 本合同经甲乙双方签字后生效,至本工程竣工验收合格,结清工程尾款,保修期满后自动失效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方代表: 乙方代表:

公司税号: 公司税号:

开 户 行: 开 户 行:

帐 号: 帐 号:

电话传真: 电话传真:

二〇一〇年四月二十日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十七

甲方:

乙方:

合同签订地:

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及内容:

工程量:

承包形式:

三、工期:

1、开工日期:

2、竣工日期:

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列:

1、工程质量达到省优至鲁班奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、符合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为:

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列种方式:

1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:

(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)

工程单价:(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。

(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为:

扣回工程预付款的方式为:

2、工程款按方式支付,具体为:

(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%;

(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应:

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。

8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

3、项目经理:现场代表(乙方):

监理:现场代表(甲方):

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十四、附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于年月日在签署。

3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方(签章):                 乙方(签章):

法定代表人:                法定代表人:

授权代表(签字):           授权代表(签字):

年   月   日                    年   月   日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十八

工程名称:________

甲方:________

乙方:________

经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

一、施工范围和施工材料:

乙方施工范围为:

1、铺设隔热层

2、铺设钢丝网(加热管下部),规格:2×200×200㎜;

3、pex—a盘管(______牌);

4、安装全铜分水器(吕丰牌);

5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道(乙方提供阀门两个、过滤器一个,其它连接用材料由甲方提供);

二、施工方案及验收标准:

施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。

加热管间距确定为:

①卫生间:200㎜;

②厨房:300㎜;

③卧室:楼头和顶层200㎜;其他250㎜

④客厅、餐厅:250㎜。

三、施工现场管理

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。

2、乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。

3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

4、为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

5、施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。

四、工程造价和结算方式

1、合同造价

该工程地暖实际铺设面积约为:______平方米,结算价格为元/平方米,工程总价约为_____元。

地暖施工完毕后,甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定,并在十日内进行最终结算。

工程量核定方法约定:按实际铺设面积核定,具体办法为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积,卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。

2、结算方式

以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的30%,后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的80%,工程竣工付至总价的90%,保修期为二年,第一个采暖期结束后10天内付到95%,第二个采暖期结束后10日内付清余款,终生负责维修。

五、施工工期:按照甲方要求工期施工,以不耽误后续工程为原则。

六、质量保证:地暖使用寿命保用50年,乙方对安装工程免费保修二个采暖期,终生负责维修。

七、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

八、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________

签字:___________签字:___________

________年________月________日________年________月________日

锚杆成孔记录表 锚杆成孔深度计算规则篇十九

经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方餐厅事宜,达成如下条款双方共同遵照执行:

第一条 合同标的物

1、甲方提供给乙方承包经营的餐厅位于市路号,面积共平方米。

2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(见清单)

第二条 承包期限乙方承包经营期限为:自________年

推荐阅读:

  最新环境污染建议书250字(十五篇)

  蒜苗成长记日记(3篇)

  2024年文艺演出委托合同(十九篇)

  2024年美丽人生观后感1000字(5篇)

  最新致教师的感谢信500字(6篇)

  最新人员培训计划书 个人培训计划(二十四篇)

AD位1

相关推荐

很短但深入人心的爱情句子_有深度的爱情句子

综合范文

比较文艺有深度的网名

综合范文

有深度有内涵的昵称

综合范文

有深度有内涵的昵称2024

综合范文

励志微电影《睿智由心锁定》女神拒绝职场潜规

综合范文

社交规则的人生感悟

综合范文
AD位2

热门图文

AD3