首页 实用范文 综合范文

标准工程工程合同

会员上传 分享

更新时间:2023-04-21 08:30:58 发布时间:24小时内

标准工程工程合同(精选9篇)

标准工程工程合同1

  发包方: 承包方:  按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。  

  第一条 工程概况:  

  1、工程名称:  

  2、工程地点:  

  3、承包范围:  

  4、承包方式:  

  5、工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。  

  6、工程质量:  

  7、合同价款(大写人民币):  

  第二条 发包方工作  

  1、开工前____日,向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向承包方进行现场交底。  

  2、向承包方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。  

  3、指派 (联系电话: )为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。  

  4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续。  

  5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。  

  第三条 承包方工作  

  1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。  

  2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认。  

  3、指派 (联系电话: )为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。  

  4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。  

  5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并承担相应费用;处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。  

  6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。  

  7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。  

  8、工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。  

  9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。  

  第四条 关于工期的约定  

  1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。  

  2、因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。  

  3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。  

  4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延。  

  第五条 关于工程质量及验收的约定  

  1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。  

  2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用。  

  3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认。若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验。若复验合格,发包方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由承包方承担,但工期也予顺延。  

  4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不顺延。  

  5、工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收,需及时通知承包方,另定验收日期。但发包方应承认竣工日期,并承担承包方的看管费用和相关费用。  

  第六条 关于工程价款及结算的约定  

  1、双方商定本合同价款采用第 种:  

  (1)固定价格;  

  (2)固定价格加 %包干风险系数计算,包干风险包括 内容;  

  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。  

  2、本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。  

  3、工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料____日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在审查期满后____日内结清尾款。  

  第七条 关于材料供应的约定  

  1、本工程发包方提供设备的,应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的,由承包方承担运输费用。  

  2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。  

  3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿。  

  4、凡由承包方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包方负责。  

  第八条 有关安全施工和防火的约定  

  1、发包方提供的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。  

  2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。  

  3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方应承担由此产生的相应经济损失。  

  4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,承包方应承担由此引发的相关经济损失。  

  第九条 奖励和违约责任  

  1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,发包方支付承包方。发包方不安合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。  

  2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方违约金。发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方作为奖励。  

  3、承包方按照发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本热门合同.2款增加优质价 款外,发包方应支付承包方作为奖励。  

  4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿。  

  5、发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并承担损失。  

  6、未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担损失。  

  7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。  

  第十条 争议或纠纷处理  

  1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商;协商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院为准,按照法律程序进行裁判。  

  2、除双方另有约定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方承担。  

  第十一条 不可抗力  

  1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故,或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。  

  2、因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需承担任何责任,但本合同另有规定的除外;  

  3、因不可抗力致使部分不能履行合同的,根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外;  

  4、因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方,并在不可抗力结束后____日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明;  

  5、因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭遇不可抗力的,违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。  

  第十二条 其他约定  

  1、本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议;若双方不能签订协议的,按照现行行规、惯例执行。  

  2、本合同一式二份,双方各执一份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。  

  3、本合同履行完成后自动终止。  

  第十三条 附件  

  1、施工图纸或作法说明;  

  2、工程预算书;  

  3、发包方提供货物清单;  

  4、会议纪要;  

  5、设计变更;  

  6、其他  发包方:(盖章) 承包方:(盖章)  法定代表人: 法定代表人:  签字代表: 签字代表:  单位地址: 单位地址:  电话: 电话:  传真: 传真:  签订日期: 签订日期

标准工程工程合同2

  发包方: (以下简称甲方)  承包方: (以下简称乙方)  乙方委派 为项目负责人, 为现场负责人,负责现场管理工作。  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目协商一致,订立本合同。  

  第一条 工程概况  

  1、工程名称:  

  2、分项工程名称:桥梁分项工程。  

  3、工程地点:  

  第二条 承包内容  本标段 -桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程 。  

  第二条 承包方式  

  一、承包方式  

  1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。  

  第三条 额外工程量  发生的图纸变更等情况,由业主认可的监理等人员进行签字,并给付乙方相应资金。  

  第四条 付款方式  

  1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之 。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之 。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之 。  

  第五条 施工工期  

  1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。  

  2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工,技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款 元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成,大、小工按人头算每人每工日 元,在乙方进度款或结算款中扣除。  

  3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济处罚,处罚标准按情节轻重每天可处以 元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。  

  4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工

  第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。  

  5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。  

  6、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求,否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。  

  第六条 质量标准及管理要求  

  一、质量标准  

  1、本工程应达到的质量标准:按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。  

  2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。  

  二、管理要求  

  1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的合理调配、安排,服从甲方的进度、质量和安全的管理。  

  2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。  

  第七条 安全生产、文明施工管理要求  

  1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。  

  2、遵守甲方制定的各项安全规章制度,服从甲方相关人员的管理。  

  3、遵守甲方制定的文明施工规章制度,服从甲方的管理。  

  4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。  

  5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故,乙方负全部责任,并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责,同时甲方也将追究乙方的责任。  

  第八条 双方责任  

  一、甲方责任  

  1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。  

  3、按期召开生产调度会,及时解决施工中出现的问题,按月下达施工生产计划,并检查落实情况。  

  4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。  5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。  6 、工程量以设计图纸工程量计量,若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。  

  7、及时通知监理对乙完成的工序验收。  

  8、对临时驻地建设只提供临时用地。  

  二、乙方责任  

  1、 严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。  

  2、 甲供材料因乙方管理不善、浪费等,超指标消耗的材料按甲方本合同附件二(甲供材料数量、价格表)或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费,工程支付款中扣除。由乙方自购的材料,如果乙方找任何理由、借口不愿购买,为不耽误工期由甲方代购的,购买费用为材料费用加收10%管理费用,从乙方计价款中扣除。  

  3、 乙方在甲方处领用的周转材料(定型模板除外)、设备、机具等为有偿使用,按市场租赁单价收取租赁费,并由乙方自行负责保管、维修、养护,如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。  

  4、 材料损耗:钢材损耗率为1%,混凝土损耗率为1%,超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回  

  5、 遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查,认真做好施工原始记录。  

  6、 承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。  

  7、 加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。  

  8、 做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。  

  9、 承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。  

  10、 在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。  1

  1、 如果因自身原因中途主动退场,乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方,待甲方批准后方可退场,否则,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。  1

  2、 施工现场必须按公司的统一部署标准设置。  1

  3、 乙方内部发生劳资纠纷,甲方不承担任何责任,并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。  1

  4、 每施工完一道工序,经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方,未按规定通知甲方到现场进行检查,需重做检查,检查和返工的费用均由乙方承担。  1

  5、 应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。  1

  6、 配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。  1

  7、 现场用电应按有关要求进行搭设。  1

  8、 乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求,如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员,乙方必须无条件的服从。  

  第九条 工程质保期和质保金  

  1、工程缺陷责任期为两年,工程保修期为________年。从工程通过交工验收合格之日起计。  

  2、质量保修金:按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满,若乙方所施工工程不存在缺陷,两年期满后一个月内付清;若乙方所施工工程存在缺陷,业主扣除了甲方的部分质量保修金,则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金,余额退还乙方。  

  第十条 争议解决  

  1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。  

  2、向____省____市仲裁委员会申请仲裁。  

  第十二条 其他  

  1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。  

  2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清,自行终止。  

  3、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。  

  4、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执壹份。  甲方:  乙方:________年____月____日____日

标准工程工程合同3

  发包方:___________学校(以下简称甲方)  

  承包方:_______________(以下简称乙方)

  甲方为了优化育人环境,改善全体师生出行条件,主干道硬化。经过甲方研究,且通过招标方式将此项工程的承建工作发包给乙方。经甲、乙双方协商,同意以下条款,并形成具有法律效力的下述合同,双方必须共同遵守。

  一、甲方责任和权利

  1、为乙方提供必要的施工、生活条件:

  A、用电接线口

  B、用水水源

  C、施工工具存放

  D、可为乙方施工人员就餐提供方便

  2、提供路面硬化的相关数据,并要求乙方严格按甲方规划铺设。

  3、对全体师生进行了安全教育,禁止校内非施工人员进入施工场地,保障施工顺利进行。

  4、对乙方施工过程、工程质量、施工安全、施工进度等方面进行监督,可对其质量检查和抽查,并可对不合要求的某些方面向乙方提出交涉,必要时可扣除相应的工程款项。

  5、为乙方提供资金保障,按“面积______________;单价=总价”计算工程款,工程完工后据实结算(单价按_______元),本期末付兑款数的80%,下学期待质量未出现任何问题后付清余额。

  二、乙方责任、权利

  1、保证工程质量:

  A、按C20素混标准执行,严禁偷工减料。

  B、保证硬化的厚度不低于20c。

  C、按要求光面、场地划线,合理调控整体坡度,做到排水通畅,雨天无积水。

  D.地面调整所需土方由甲方提供。

  2、保证工程进度,按时完工,又要做到不妨碍学校教育教学工作的顺利进行,不扰乱学校工作秩序,力求减小噪音,提倡在节假日施工。在____月底完工,并能顺利通过质量验收和工程决算。

  3、确保安全,做到安全施工、文明施工。

  A、确保用电安全。合理安装,做到无裸露,防触电,每天收工时须切断电源,有专人监管,在用电设施边悬挂安全警示牌。

  B、确保机械设备、器材安全。合理安装、正确操作机械设备,及时收捡好相关工具、器材,对器材设备的损坏、失落,甲方概不负责。

  C、确保人员安全,做到以人为本。防止施工中机械、用电等原因造成安全事故,否则一律由乙方承担全部责任。

  4、节水、节电。所用部分,据实交纳费用,保障用电、用水秩序,避免引起不畅。 

  未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

  此合同一式三份,甲乙双方各执一份,送交一份上级教育主管部门备案。

  甲方(单位公章):_______________

  法人代表(签章):_______________

  乙方:_________________________

  代表:_________________________

  见证方(签字):_______________

标准工程工程合同4

  发包方: (以下简称甲方)  承包方: (以下简称乙方)  根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:  

  一、 工程内容及承包方式  

  1、工程内容:  

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):  具体金额为:子项中标价215;设计方案的工程量  

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。  

  4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。  

  二、工程价款的支付方式  

  5、工程价款的支付方式:  

  5.

  1、预付款:甲、乙双方签订合同后____日内,甲方预付合同工程安装费的20%  

  5.

  2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年),甲方支付乙方工程安装费的75%。  

  5.

  3、保修条款:本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。  

  5.

  4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。  

  三、工程管理  

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。  

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。  

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。  

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。  

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。  1

  1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。  1

  2、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。  

  四、设备、材料供应与清理  1

  3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。  1

  4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。  1

  5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。  

  五、违约责任  1

  6、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:

  ①责令乙方立即停止施工,

  ②不付乙方工程款,

  ③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。  1

  7、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。  1

  8、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。  1

  9、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。  甲方: 乙方:  代表:

  代表:  身份证号码:  电话号码:  银行帐号:  开户行名称:________年____月____日________年____月____日

标准工程工程合同5

  发包方: (以下简称甲方)  承包方: (以下简称乙方)  甲方将 拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。  

  一、施工内容及工程量:  

  1、施工内容:建筑物拆除,渣土清运。  

  2、工程数量: 拆除标准:拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。  

  3、注意:施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有,均由甲方自行处理。  

  二、工程价款及结算方式:  

  1、工程价款:  

  (1)双方商定:笨工程单价为 元㎡。  

  (2)项目总金额: ( 元)  

  2、结算方式:  

  (1)自签订合同开工日,甲方只付工程款的30%( 元);  

  (2)乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内,甲方一次性支付工程尾款。  

  三、施工日期:  

  1、本合同工程定于________年____月____日开工,于________年____月1____日竣工。  

  2、因不可抗力或天气影响的因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。  

  四、双方责任及权利:  甲方:  

  1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交代清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。  

  2、负责协调切断通往北拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。  

  3、负责通知乙方领取拆房单  

  4、尽量保证向乙方所交房屋的完整性,维护乙方的合法利益。  

  5、配合乙方对施工人员进行安全教育。  

  6、甲方指定 为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。  乙方:  

  1、负责编织施工方案,制定安全、环保措施。  

  2、积极配合甲方的工作。  

  3、认真贯彻执行国家及____市有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。  

  4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:洒水降尘,控制噪声,避免不安全因素发生。  

  5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担。  

  6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。  

  7、乙方指定 为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。  

  五、违约责任:  

  1、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。  

  2、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向人民法院起诉。  

  六、其他:  

  1、本合同签字生效后,甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议。  

  2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。  

  3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。  

  4、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。  甲方:  乙方:  代表人:  代表人:  合同签订时间:________年____月____日

标准工程工程合同6

  发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依照《民法典》、《建筑法》及有关法律法规,遵循平等自愿公平诚实信用的原则,参照市内类似项目的操作方式和模式,甲方将院墙砌筑工程承包给乙方,双方就工程承包的具体事宜协商一致,特订立本合同:  

  一、工程名称:   

  二、工程地点:  

  三、工程内容:  

  四、工程质量标准:合格质量标准。  

  五、施工工期:自________年____月____日开工,至________年____月 ____日竣工,总工期 50天。工期每拖延一天,扣工程总造价的1%,在工程结算款中扣除;因不可抗拒自然灾害工期顺延(但应办理相关手续)。  

  六、工程总造价:本院墙工程约计 610 米,每米按 1040 元计算,工程总造价约为:63.44万元(结账按实际丈量长度计算)。若有增补工程量则按预算价格及工程量计算。  

  七、承包方式:包工包料及施工过程中的一切费用(包括本合同工程的全部工程内容及施工用水用电等一切费用)。  

  八、付款方式:待乙方工程彻底竣工后30个工作日内由甲方一次性付清乙方所有工程量款。  

  九、双方的责任:  

  1、甲方负责协调好周边关系,确保工程顺利进行。  

  2、甲方应按合同规定时间提供技术资料及资金。  

  3、甲方协助乙方院墙放线、监督管好工程质量。  

  4、乙方施工人员要服从甲方代表管理,接受甲方的监督。  

  5、乙方在开工前办理完毕土地青苗,树木赔偿,坟地迁移,房屋建筑物拆迁,地下障碍物清除,并自行协调解决施工中外来人员的干扰及施工扰民问题。由此所发生的一切费用由乙方全部承担。  

  6、乙方负责本工程施工过程中的一切安全事故,所发生的一切费用全部由乙方承担。  

  7、乙方应严格按照甲方的要求施工,否则甲方有权要求停工,由此造成工期拖延及一切损失由乙方自行承担。  

  十、本合同纠纷解决方式:甲乙双方协商解决,协商不成的向区人民法院提起诉讼。  十

  一、本合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各持两份,合同及附件具有同等法律效力。  甲方: 乙方:________年____月____日  院墙砌筑工程承包合同  发包方: (以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《民法典》、《建筑法》及有关法律法规,遵循平等自愿公平诚实信用的原则,参照市内类似项目的操作方式和模式,甲方将院墙砌筑工程承包给乙方,双方就工程承包的具体事宜协商一致,特订立本合同:  

  一、工程名称:   

  二、工程地点:  

  三、工程内容:院墙砌筑的基础处理、院门的安装、门卫房的建设(以甲方交底的简易施工图为标准)。  

  四、工程质量标准:合格质量标准。  

  五、施工工期:自________年____月____日开工,至________年____月 16____日竣工,总工期 60天。工期每拖延一天,扣工程总造价的2%,在工程结算款中扣除;因不可抗拒自然灾害工期顺延(但应办理相关手续)。  

  六、工程总造价:本院墙工程约计1800米,每米按 1200 元计算,工程总造价约为:216万元(结账按实际丈量长度计算)。若有增补工程量则按预算价格及工程量计算。  

  七、承包方式:包工包料及施工过程中的一切费用(包括本合同工程的全部工程内容及施工用水用电等一切费用)。  

  八、付款方式:待乙方工程彻底竣工后20个工作日内由甲方一次性付清乙方所有工程量款。  

  九、双方的责任:  

  1、甲方负责协调好周边关系,确保工程顺利进行。  

  2、甲方应按合同规定时间提供技术资料及资金。  

  3、甲方协助乙方院墙放线、监督管好工程质量。  

  4、乙方施工人员要服从甲方代表管理,接受甲方的监督。  

  5、乙方在开工前办理完毕土地青苗,树木赔偿,坟地迁移,房屋建筑物拆迁,地下障碍物清除,并自行协调解决施工中外来人员的干扰及施工扰民问题。由此所发生的一切费用由乙方全部承担。  

  6、乙方负责本工程施工过程中的一切安全事故,所发生的一切费用全部由乙方承担。  

  7、乙方应严格按照甲方的要求施工,否则甲方有权要求停工,由此造成工期拖延及一切损失由乙方自行承担。  

  十、本合同纠纷解决方式:甲乙双方协商解决,协商不成的向区人民法院提起诉讼。  十

  一、本合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各持两份,合同及附件具有同等法律效力。  甲方: 乙方:________年____月____日

标准工程工程合同7

  发包单位:______________(以下简称甲方)

  承包人:________________(以下简称乙方)

  依照《_____》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  ________工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,________护坡全长按________米计算。

  第二条:施工方案

  1、护坡

  (1)基底宽________米,厚________米,自下而上慢慢收至高度为________米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为________,砖要好质量的青砖或红砖)。

  (2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

  (3)完工后做围墙________米左右。

  (4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

  第三条:合同工期

  1、经双方协商确定,工程期为________日,暂定于自________年________月________日起至________年________月________日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

  2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

  第四条:价格及付款方式

  1、工程总承包价为________元。

  3、付款方式:竣工验收后付________元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分________付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

  第五条:甲方义务

  1、按合同向乙方拨付工程款。

  2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

  第六条:乙方义务

  1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

  2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

  第七条:施工安全

  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

  第八条:验收

  工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

  第九条:违约责任

  1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

  2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

  第十条:其它

  本合同于________年________月________日由双方在________签订,自双方签字或盖章后生效,一式________份,上方各执一份,上交________份。

  发包单位(甲方):______________承包人(乙方):______________

  ________年________月________日________年________月________日

标准工程工程合同8

  发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)  中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧,严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境,提高效能建设,进一步规范标准化建设,甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合本工程具体情况,经双方协商,在自愿的基础上订立以下施工合同,以便共同遵守,明确责任。  

  一、工程地点:金川电力学院南门西路南XX院内  

  二、维修内容及造价  维修内容:  

  1、刮腻子8元㎡;  

  2、水暖维修更换,每人每天400元;  

  3、厨房接三相电,办公楼接热水器,维修线路,更换开关和灯;  

  4、安装厨房排风设备;  

  5、更换地砖,维修道牙子,办公楼、宿舍楼外墙维修;  

  6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾,擦玻璃;  维修价格:  

  1、以实际工程量进行结算;  

  三、承包方式:包工  

  四、施工期限:自________年____月____日至____月____日止,共计____日。如遇不可抗力原因,经双方确认后可顺延。  

  五、工程质量要求  

  1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工,未达到标准的要立即整改,以确保工程质量。  

  六、甲方工作  

  1、及时提供具备开工条件的施工场地,协调乙方进场、施工用水、电问题;  

  2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。  

  七、乙方工作  

  1、明确项目负责人负责现场施工,严格按规范施工,完成工程的全部内容,乙方尽可能克服现场施工遇到的困难,以确保按期完工;  

  2、施工时发生的一切安全责任与甲方无关,由乙方负责;  

  八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的,应有批准手续或书面通知书,由此产生的费用和工期问题,双方商定后按实增减。  

  九、违约责任  

  1、乙方在施工期内不按规定作业,甲方可要求整改;  

  2、甲方不得无故拖欠乙方维修款。  

  十、此协议一式三份,甲乙双方各持一份、存档一份。  十

  一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议,可由双方协商解决,协商一致不成的,可以诉讼解决。在协商或诉讼期间,不涉及争议的部分条款应继续履行;  十

  二、本合同自双方签字之日起生效,工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。  甲方: 乙方:  签字盖章: 签字盖章

标准工程工程合同9

  以下简称)甲方:  (以下简称)乙方:  根据《民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协调一致,签字本合同。以资共同遵守。  

  一、 工程名称:  

  二、 工程地点:  

  三、 工程范围和内容:  

  四、工程承包方式:  

  五、本工程合同工期为 天(阳历天从开工之日算起)。  

  六、本工程开工日期________年____月____日。竣工日期________年____月____日。  

  七、本工程期限的变更条件:  

  八、本工程合同总价为人民币 元。  

  九、双方负责事项:  

  (1)甲方负责协调施工现场关系,解决水、电、库房等事项。  

  (2)乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求,严格把关。  

  十、工程付款方式、分三期付清:  

  (1)一期:  

  (2)二期:  

  (3)三期:  十

  一、违约责任:  

  (1) 甲方不能按合同约定支付价款,每延迟____日应向乙方支付千分之三的违约金或乙方有权停止施工。  

  (2) 乙方不能按合同约定日期按时竣工,每延迟____日应向甲方支付千分之三的违约金(应在支付的价款中扣除)。  十

  二、争议的解决方式:  合同执行工程中如发生争议,双方及时协商解决,协商不成时,任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。  十

  三、本合同中施工工程量以工程结束验收为准,并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目,在甲、乙双方签字确认后,进行施工,其相关费用在结算时计算。  十

  四、本合同签定后,甲乙双方如需要提出修改或增加条款时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。  十

  五、其他本合同未言明事项,一律按《民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。  十

  六、本合同附件,施工结构图,技术要求和工程项目预算表本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工校验,结清工程尾款后失效。  本合同一式两份,甲乙双方各一份。  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日

推荐阅读:

  网签版大型工程合同

  综合楼砌体工程装饰装修分项合同

  建筑工程协议书

  水利水电建设工程设计合同

  关于建设工程合同

  建筑劳务合同范本

AD位1

相关推荐

AD位2

热门图文

AD3