首页 实用范文 综合范文

建筑工程工程合同

会员上传 分享

更新时间:2023-04-20 16:52:23 发布时间:24小时内

建筑工程工程合同(精选30篇)

建筑工程工程合同1

  签订合同双方:  建设单位: ,以下简称甲方:  施工单位: ,以下简称乙方。  为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合工作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。  

  第一条 总则  

  一、 工程名称:  

  二、 国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表,、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。  

  三、 工程编号:  

  四、 工程地点:  

  五、 工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计 平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)  

  六、 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元(各单项工程造价详见工程项目一览表)  

  第二条 工程期限  本合同全部工程________年____月____日开工至________年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。  在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:  

  一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;  

  二、 因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;  

  三、 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。  

  第三条 施工准备  

  一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地,搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于________年____月____日向乙方提供工程设计图纸 份;组织设计、施工单位进行工程交底。  

  二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。  

  第四条 物资供应  

  一、 本合同全部所需材料按下列( )项供应方式办理。  

  1、 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。  

  2、 统配部管材料由乙方负责办理申请、定货、调剂使用。  特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。  

  3、 包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点:  

  二、 成套设备和非标准设备,由家反负责办理申请、定货及加工、引进成套设备在交付前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,家反可委托有条件的乙方加工。  

  三、 工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。  

  四、 凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。  

  五、 由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。  

  第五条 工程款结算  

  一、 本合同全部工程造价的结算方式,按下列第( )项办理:  

  1. 以施工图预算加增减变更预算进行结算;  

  2. 按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;  

  3. 按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;  

  4. 包工不包料,按工程预算定额或人工费包干办法结算;  

  二、本合同自签订生效之日起,甲方应在____日内按工程造价总数 元的百分之 一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之 的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款该贷款后,贷款办法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定办理。  

  第六条 施工与设计变更  

  一、 乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量

  第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求工程达到合格标准。  

  二、 在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成一反窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担;  

  1、 施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方继续施工;  

  2、 施工中如遇设计

建筑工程工程合同2

  发包人:江苏XX公司(以下简称“甲方”)  承包人:  甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就  乙方承包甲方位于____县海洋____区汇联铝业回填土方工程达成如下协议:  

  一、承包工程名称  江苏XX公司工地工程项目之土方回填工程  

  二、承包方式及范围  

  1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工  

  2、乙方提供土方(小块风化石)、运输(自卸车)、推土机  到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:汇联厂房长300 宽  

  三、合同工期  整个项目土方回填总工期共月至________年月____日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不  可抗拒的自然灾害工期顺延。  

  四、回填土方质量要求  

  1、土料:小块风化石  

  2、 回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米,大于  厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。  

  3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得  到甲方认可。  

  五、合同价款及支付方式  

  1、承包单价元 3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的计量因素。  

  2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,工程完成经甲方验收合格后  

  六、施工要求  

  1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。  

  2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。  

  3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作,并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。  

  七、违约  

  1、合同履行过程中,任何一方无正当理由单方面终止合同,均属单方违约,毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。  

  2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求,若达不到甲方要求的回填高度,甲方按实量给予扣减。  

  3、乙方应按期完工,每延迟一天,付合同总价款5%违约金。  

  八、争议  如履行本合同发生争议,双方应协商解决,如协商不成,提交____县仲裁委员会仲裁。  

  九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,工程竣工结算价款付清后失效。  甲方:江苏XX公司 乙方:  法定代表或委托代理人:电话:________年____月____日________年____月____日

建筑工程工程合同3

  发包方(甲方):XX公司  承包方():  工程根据需要由提供劳务。根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同,共同遵守。  

  一、工程概况  

  1、工程名称:  

  2、工程地点:  

  3、工程内容:  

  4、工程工期:________年____月____日开工, ________年 ____月 ____日竣工,工期 ____日历天。  

  二、合同价款  

  1、本合同实行单价承包方式。  

  2、本合同价格包括:

  a、工程实体施工费;

  b、施工队进出场费、施工人员伙食费;

  c、本工程所需机械设备及甲供材料、设备的进出场装卸车;

  d、现场各种措施费;

  e、工人劳动保险费;

  f、建筑业税金;

  g、利润  

  三、承包方式:包清工(或包清工,包辅材、消耗材料,包机械、工具)。  

  1、甲方提供材料如下:(或见甲供材附表)。甲供材料之外其它材料为乙供。  

  2、提供材料如下:

  等(或见甲供材附表)。  

  3、甲供材料现场损耗量参照20定额消耗量进行控制,超出部分以甲方实际采购价格进行赔偿。  

  四、付款方式  

  1、进度款按月完成工程量价款的50%支付。下月____日前核算出工程量,1____日前支付进度款。  

  2、工程完毕验收合格后,配合甲方进行现场收量,双方签字确认后进行结算。结算书确认后,一个月内付至工程款的95%。  

  3、甲方预留工程结算总价的5%作为质量保证金,质保期________年。保修期自工程验收合格之日算起。________年后,工程无质量问题,甲方在一个月内付清剩余工程款(质保金不付利息)。  

  4、工程款的支付方式为现金或支票。每次收款时出具收款证明(收条),并提供发票。不能提供发票情况下,甲方代扣代缴,税率为 2 %。  

  5、工程进度款必须由合同签约人进行领取。  

  五、变更及签证  

  1、合同中已有适用的综合单价,按照合同中已有的综合单价确定。  

  2、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。  

  3、合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出合理的综合单价,经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。  

  4、甲方如用零工以甲方现场项目负责人签证数量为准,按

  元工日(10小时)计算。  

  六、甲方责任  

  1、按国家颁发及图纸要求的质量检验评定标准验收工程。  

  2、提出施工进度计划及要求。  

  3、提出施工场地清洁卫生及文明施工的程序和要求。  

  4、施工前向进行技术安全交底。  

  5、管理和监督施工,负责与建设单位、监理单位的协调工作。  

  6、协调各施工队间的交叉施工工作。  

  七、责任  

  1、严格按施工图及国家颁布的规程规范及操作规程进行施工,工程质量必须达到国家颁发的质量评定标准的优良标准并在合同期内完成设计图纸中的全部内容。返工损失费用由自负。  

  2、生活费、交通、医疗、进出场费用自理。  

  3、在甲方的联系协调下自行接通水电管线。  

  4、遵纪守法,遵守厂规、厂纪及社会治安管理条例等,由于引起的不良行为后果自负。  

  5、按甲方要求完成进度计划,创建文明工地。  

  6、在工程质量、工期、安全及文明施工方面向甲方全面负责。  

  7、派驻现场负责人为:

  ,负责施工现场的管理、协调工作。施工代表的行为即代表行为,行使除领取工程款外的其他签字权。  

  8、服从建设单位和甲方对现场的管理,严格遵守各项管理制度,做到安全生产和文明施工。  

  9、应与其他施工队伍密切配合,不得耽误安装的正常施工。  

  10、在施工期间因原因发生的所有人身伤亡事故及由此发生的一切费用由负担。  1

  1、进场前向甲方提供特殊工种上岗证复印件。  1

  2、负责甲供材料的领料、厂区内装卸车及材料厂区内保管。施工中,提供甲供材用量计划,由甲方批准后采购。工程竣工结算时根据实领量参照提供的甲供材用量计划与竣工结算用量对比,施工用量超过竣工结算量(含损耗)部分,按市场采购价从结算款中扣回。工程结算时,甲供材部分及甲方承担的工程内容,不计取保管费、配合费等一切其它费用。  1

  3、其余未尽事宜严格按照公司管理规定执行。  1

  4、因自身原因中途退场,所完成的工程,甲方不付任何费用,且没收全部履约保证金。  

  八、工程质量与验收  

  1、必须严格按照施工图纸及国家颁发的现行规范、规程和标准进行施工,并接受甲方和建设单位派驻代表的监督,确保工程达到优良等级。  

  2、施工中如发现与图纸或建设单位要求不符情况时,应及时向甲方通报,不得擅自处理。否则由此造成的不良后果由自行承担。  

  3、隐蔽工程必须经甲方现场代表认可后,由监理代表、建设单位代表共同检查验收签字后,方可进行下道工序的施工。  

  4、施工中发生质量事故,应及时报告甲方代表,不得擅自处理。  

  5、承包方应严格按照建筑工程施工规范及质量验收标准进行施工,严格按照甲方要求施工,并对已完工程进行质量验收。承包方不得随意降低质量标准,工程质量必须达到优良。如出现质量问题或缺陷,承包方应按甲方要求无条件返工或返修,直至达到甲方的质量验收标准,并承担因此引起的一切费用,同时甲方有权进行处罚,罚款起点500元。  

  6、工程竣工后保修期按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。  

  7、在质保期间发生因质量原因造成的返修,必须在甲方指定的时间内完成。否则,甲方有权指定其它施工单位进行返修并从质保金中扣除双倍的返修费用。  

  九、违约责任:  

  1、工程质量不符合合同规定,按违约处理,扣除总造价的3%。负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的由承担一切损失。  

  2、不得向他人转包本工程。如在施工过程中发现有转包行为,甲方有权终止本合同,并要求承担由此造成的一切损失。  

  3、提供施工人员不能满足工程需求且经甲方督促不能及时补充情况下,甲方有权安排其它队伍进场施工。情节严重的,甲方有权将清除出场。新入场队伍的施工费用在承包范围结算款中双倍扣除。若被清除现场,所完成工程甲方不付任何费用,且没收全部履约保证金。  

  4、必须保证按甲方要求的工期竣工,工期每拖期一天,甲方扣除合同价1%工程款。  

  5、任何一方违反合同规定,由双方协商解决。解决不了时,可向____市仲裁机关申请仲裁。  

  十、安全施工:  必须严格按照施工安全技术操作规程规定规范施工,采取严格的安全防护措施,执行甲方项目部安全管理措施,承担由于自身安全措施不利造成的伤亡事故的责任和所发生的费用。  十

  一、其它条款:  

  1、本合同自双方签字盖章后生效,待工程竣工、工程款结算付清尾款自动失效。  

  2、本合同签订后任何一方如提出修改建议需经双方协商一致后,可签定补充条款,作为本协议的补充条件,具有与本合同同等法律效力。  

  3、双方签订合同前,向甲方交纳

  元作为履约保证金,保证金不付利息,承包方按合同施工并结算确认后返还。  

  4、必须执行甲方或建设单位下发的文件指令,如对其有异议可在____日内以文字形势澄清,否则造成的后果由全部负责。  

  5、其他未尽事宜双方协商解决。  

  6、本合同中建设单位指“XX公司”。  

  7、本合同附件:

  (1)安全协议  

  (2)项目管理规定  

  8、本合同一式肆份,甲方执叁份,执一份。  甲方:XX公司(章)

  :  授权委托人(签字):

  授权委托人:(签字、手印)________年____月____日

  ________年____月 ____日

建筑工程工程合同4

  发包方(甲方):__________

  承包方(乙方):__________

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,为确保如期保质完成本工程,双方本着、互相支持、紧密配合,结合本工程的具体情况,明确双方职责,签订本合同。

  一、工程地点:__________。

  二、工程造价:经双方协商定为竣工后双方清算实际工程量做出决算。

  三、乙方负责为甲方设计绿化平面图,经甲方审核同意后,乙方必须严格按效果图施工。

  四、乙方按设计的苗木种类,即甲方要求进行采购(苗木米径、地径、树冠、高度等)。苗木进场后,甲方派人进行验收。

  五、乙方在施工中应做到文明施工、安全施工。

  六、施工过程中,如遇图纸变更、苗木种类变更、苗木规格变更,必须经甲乙双方同意认可方能更换。

  七、乙方应保证所栽培苗木的成活率达90%以上,并平时提供苗木养护技术指导和服务;________年内非人为因素死亡的苗木乙方应无条件更换,包栽包活。(养护期________年)

  八、甲方提供树苗,乙方负责移植栽培养护,甲方按50元棵的费用付给乙方。

  九、甲方负责平整所栽花木场地,做好场地通水工作。乙方所用工具,由乙方自己负责。

  十、工程款(进度款)支付:双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:合同签订后,待乙方工程完成一半时甲方付给乙方核实工程量50%的工程款,待工程完工验收合格后,付总工程量价款的90%,余款在保修养护期后付清。  

  十一、本合同在履行期间,未尽事宜由双方本着诚信、公平、友好的态度协商解决。若协商无法解决可诉至当地人民法院仲裁。  

  十二、本合同自双方签字盖章后生效,竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付给甲方后条款终止。 

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________  

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________  

  ________年____月____日 ________年____月____日

建筑工程工程合同5

  发包方(甲方):____X公司  承包方(乙方): 上海XX公司  依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资双方共同遵守。  

  第一条、工程概况  

  1、工程名称:南熙福邸项目二标段防水工程  

  2、工程地点:郑开大道、永胜路围合地块  

  第二条、承包范围及承包方式  

  1、承包范围: 南熙福邸标段防水工程

  10、1

  1、12楼及地库一半的本工程所有B 防水卷材,按图纸、规范、标准要求节点构造施工。  

  2、本合同价为包干价格,为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。  

  3、承包方式:包工包料。  

  4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定,和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责,费用由乙方负担,并承担所有运输、装卸及实验检测费用。  

  第三条、结算包干价格及结算原则  

  1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚B防水(含点粘350号石油沥青油毡一层)包干价单价为

  46

  元2 (含税价)。材料规格:主楼及地下车库筏板防水面积暂定:

  2万

  ㎡;  

  2、地下室外墙1层4厚B防水包干价单价为

  46元2,  

  4、层面、阳台、卫生间防水暂不定  

  5、防水材料名称为:锦绣牌 ;材料规格: 4㎜厚、聚酯胎、-6;。  

  6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。  

  7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费(包含所有材料,比如B材料、B附加层、辅材、燃料(汽油)、结合层用料等)、材料复检实验费、施工用机械设备费、施工损耗及节点增加处理、运输、装卸、搬运、临时设施费、安全措施费、文明施工费、已完工程保护费、保证工期措施费、社保费、保险费、规费、利润、管理费、税金等完成B防水工程必备工序等一切费用。在合同履行期内,不受市场价格因素或因其它任何因素变化及政策调整而调整。  

  8、工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、建设单位工程部、监理、造价控制部和乙方共同确认的实际铺贴面积进行计算。搭接面积及附加层面积(包含损耗)、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等已考虑在单价内,不另计算。  

  9、工程竣工后,乙方应向甲方单位提供两套完整的竣工资料,并且所提供的资料必须符合质监站标准的竣工资料,否则不予结算。  

  10、结算由乙方编制,甲方负责审核,并经甲方成本部审核确认。  

  第四条、付款方式  

  1、本工程不支付工程预付款。(垫资)  

  2、本工程B防水工程(单项)全部单体施工结束后在主体封顶支付至完成工程量总价款的85%,竣工验收后支付到95%。提交完整的竣工资料,没有质量问题、移交问题和遗留问题后,一个月内完成结算。结算上报甲方终审双方确认后,。留5%作为质量保证金,质保期为________年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。  

  3、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时,乙方均需先开具正规合法的符合工程项目单据。  

  3、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据,其他人员无权办理任何支款事宜。  

  第五条 工期  

  1、乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工,配足必要的施工人员及工具,不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时,乙方应及时采取措施:如加班、加点、加人员,否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工,其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除;若乙方工期严重滞后(即施工进度与计划进度差距10天以上的)甲方有权单方解除本合同,乙方在两天内无条件退场,甲方有权不支付乙方剩余工程款。  

  2、工程完工日以该工程验收合格之日为准,若部分工程预验达不到质量要求标准,乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准,其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行承担。  

  3、乙方若无法在以上约定的期限内完工,乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若由甲方原因造成的工程延期,乙方必须在发生后____日内报送甲方签证认可,方可延期且不予扣款。  

  第六条 质量及验收  

  1、本合同签订以后,乙方自然纳入甲方质量管理体系中来,必须服从工  程部、监理及总包检查监督、管理。  

  2、承包方必须具有相应防水工程资质等级,并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现场管理施工。本工程质量必须按现行国家《建筑工程施工质量  验收统一标准》、《屋面工程质量验收规范》要求的合格等级,并按合格质量等级组织施工,合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合同约定标准,其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。  

  3、乙方根据施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工,完成每道工序,都要甲方工地代表签字认可后,方可进入下道工序。  

  4、工程竣工工序:乙方闭水试验需报总包项目部、监理部、甲方代表现场验证检查并做好记录、签字完成后,应以书面《竣工验收申请表》通知甲方,甲方在收到验收申请后的三个工作日内必须组织进行竣工验收,在竣工验收报告上签字。  

  5、工程竣工验收后保修期________年,在保修期内因施工质量引起所有质量及渗漏问题, 由乙方负责并无偿修复。  

  6、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字,对不符合质量标准的工程拒绝验收。  

  7、质量要求:达到国家标准。执行国家规范C690-20, GB 50207-20。  

  8、其他要求:甲方技术交底作为合同附件具有同等法律效力,每个施工方案必须经项目部批准后执行。  

  第七条 施工管理与安全  

  1、乙方应听从甲方项经部人员的指挥、安排,并接受甲方、监理及项经部对工程质量、安全生产、文明施工的检查、监督。乙方达不到国家和地方政府有关规范、标准和法规条件规定的要求应及时组织整改,否则,责任由乙方负责。  

  2、乙方班组劳务工人应遵守安全和生产操作规程和按项目部安全技术交底进行操作,保护甲方的安全设施,并服从甲方安全监督,如发现乙方违反安全操作规程冒险作业,甲方有权停止乙方作业,所造成的工伤、事故(含  造成

  第三方人身、财产损失)及工期延误,其责任均由乙方负责。乙方工作人员违规作业和不戴好安全帽、穿拖鞋等劳务人员的,乙方向甲方支付30-100元次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若造成人员伤亡,一切法律、经济责任均由乙方负责。  

  3、乙方不得招聘“三无人员”,工人进场应持有身份证、务工证、就业证、计生证(婚育证)。  

  4、乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和睦相处,不得发生斗殴、打群架、酗酒、宿娼等违法行为,一旦发生乙方向甲方支付1000元人次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。  

  5、管理人员和特殊工种应持证上岗,无操作证人员严禁操作。所有参加施工的人员均穿戴好个人防护用品。  

  6、本工程必须由乙方在施工现场直接管理和指挥现场施工生产,如果乙方未在施工现场直接管理和指挥现场施工,乙方应向甲方支付违约金 1000元并赔偿甲方全部损失,同时甲方还有权单方解除本合同,甲方解除本合同的,乙方应立即无条件退场、撤场。乙方必须与施工工人签订用工合同,每月按时足额发放工人工资,否则产生工资纠纷和政府执法部门罚款由乙方自负,经甲方要求乙方不予解决的,甲方有权直接代乙方发放工资并将该项费用从应付乙方工程款中双倍扣除。  

  7、进入现场人员必须服从保安人员的管理,并出示有关证件,保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场或住宿区。  

  8、本协议一经生效,双方不得解除,乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款甲方有权不予支付外,乙方应当赔偿甲方全部损失。  

  9、乙方应负责对已完成工程的产品保护工作,如未采取保护措施造成已完工产品损坏或对其它专业产品损坏的,乙方应负责修复并赔偿。  

  第八条 材料管理  

  1、乙方自行采购全部施工用材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求

建筑工程工程合同6

  签订合同双方:  征用土地单位: __________________,以下简称甲方  被征土地单位:___________________,以下简称乙方  根据____________________(审批权利机关)批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和____________省(或自治区,____市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_______县(或市,省)人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看,反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。  

  一、征用土地数量及方位  甲方征用乙方土地共________亩,其中,稻田______亩,水塘______亩,菜地______亩,坡地______亩,宅基地____亩,林木_____亩共有树木______株。所征土地东起______,南起______,西起______,北起______。  

  二、征用土地的各类补偿费和安置补助费  

  1.根据____________省(或自治区,____市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的______倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地,鱼塘,藕塘,苇塘,宅基地,林地,牧场草原等的补偿标准,按省)自治区,____市政府制定的办法执行;征用____市____区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。)  

  2.根据____________省(或自治区,____市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的______%补偿,所征土地上的水井,林木,水塘等附着物资按____________办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物,树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。  

  3.各类耕地的年产值按耕地被征用前________年的平均年产量和国家规定的价格核定,稻田按平均亩产大米为_____斤,每斤计价_____元,年产值每亩核定为____________元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)______斤,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元;菜地按平均亩产大白菜______斤计算,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元。  

  4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算,共计______人;甲方对乙方农业人口的安置补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前________年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地,鱼塘,藕塘,林地,牧场,草原等土地的安置补助费,按省,____市,自治区政府制定的标准计算)。  甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界,定立永久性界桩后____日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费和安置补助费共________元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款均通过XX银行转帐托付。  

  三、减免公、余粮交售任务  甲乙双方按照____________人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向____________人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以______人民政府的批文为准。  

  四、安置办法  乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第( )项办法解决:  

  1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县,市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。  

  2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。  

  3.迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队,在有条件的地方,可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则,与附近生产队合并。甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。  (按照上述途经确实安置不完的剩余劳动力,经______省或自治区或____市人民政府批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经______省或自治区或____市人民政府同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完,又不具备迁队,并队条件的,乙方原有的农业户口,经省或自治区,或____市人民政府审查批准,可转为非农业户口或____镇户口,乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费,由县、市以上人民政府与有关社队商定处理,用于组织生产和不能就业人员的生活补助)。  乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资,社队能够解决的,由社队自行解决;社队不能解决的,由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。  

  五、甲方的责任  

  1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地,甲方应当与乙方签订协议,允许乙方耕种。  

  2.甲方已征用________年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征而未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民政府有权收回处理,甲乙方均不得擅自侵占或处理。  

  3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费,乙方可凭本合同正本申请XX银行从甲方银行账户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。  

  六、乙方的责任  

  1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属社员不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。  

  2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线,兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关部门处理。  

  七、工程临时用地  甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前________年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。  

  八、其它  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,双方协商不能解决的,可报请建设工程管理部门和_____县(或市)政府调解,调解不成的,可报请合同管理机关仲裁,也可提请有管辖权的人民法院裁决。  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送______人民政府,计委,建委,XX银行,农委……各留存一份。  征用土地单位(甲方):_______(盖章)  地址:_______________________________  代表人:_____________________________  联系人:_____________________________  电话:_______________________________  银行账户:___________________________被征土地单位(乙方):_______(盖章)  地址:_______________________________  代表人:_____________________(盖章)  联系人:_____________________________  电话:_______________________________  银行账户:________年____月____日订

建筑工程工程合同7

  发包人(甲方):  承包人(乙方):  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。  

  第一条 工程概况  

  1、工程名称:  

  2、工程地点:  

  3、工程量: 以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。  

  4、承包方式按以下第 项执行  

  (1) 包工包料

  (2)包工不包料

  (3)包工;部分包料

  (4)包料;部分包工  

  第二条 工期  

  1、开工日期:________年____月____日  

  2、竣工日期:________年____月____日  

  3、工程总用工时间: 天(工期顺延的时间未计入)  

  第三条 工程价款  本工程总造价为:(大写) (人民币)  : 元  注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算  

  第四条 工程质量  本工程质量按以下第 执行  

  (1)国家标准

  (2)地方标准

  (3)行业通用标准

  (4)甲方特殊标准  

  第五条 图纸  

  1、经双方协商一致决定,采用以下第 项执行  

  (1)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写): 元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;  

  (2)甲方自行提供施工图纸  

  2、图纸会审和设计交底时间:  

  3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前 天将图纸交给乙方。  

  第六条 合同组成文件  组成本合同的文件包括:  

  1、本合同协议书  

  2、标准、规范及有关技术文件  

  3、图纸  

  4、工程报价单或预算书  

  5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。  

  第七条 工程变更  

  1、工程设计变更  施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:  

  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;  

  (2)增减合同中约定的工程量;  

  (3)改变有关工程的施工时间和顺序;  

  (4)其他有关工程变更需要的附加工作。  因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。  施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。  

  2、其他变更  合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。  

  3、确定变更价款  承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:  

  (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;  

  (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;  

  (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。

建筑工程工程合同8

  立契约书人  委建人_____________________(以下简称甲方)与建方_____________________________(以下简称乙方),本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下,以资共同遵守:  

  第一条 房地标示:本契约房屋坐落在_____ 市______区_______地号土地内定名;____________;,经暂编号a区___栋____楼的房屋一户。  

  第二条 房屋面积 :本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间,其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约___平方米,(实际面积以当地政府机关复丈后,建筑改良物所有权状所记载的面积为准),但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等,即相当于本契约所记载面积,若有增减,而其面积差额未逾百分之二时,双方均不得异议,若增减面积误差超过百分之二时,其误差超过百分二部分,即以该户出售时的平均单价为计算基准,由双方互为补偿。  

  第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外,乙方的投资、规划,其使用权归乙方,但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。  

  第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有,地下室除机电设备外,其余场地如遇空袭时,应开放为公共避难场所,地下室平时作为停车场,由本大楼管理委员会统筹管理,其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。  

  第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程,其施工标准悉依_____市政府______局核准的建造执照图说按图施工,如甲方要求变更或增减等,须征求乙方同意,惟属大楼整体装置者不得删减,变更后的工程款由双方协议定之,但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方,甲方未缴清增加的工程款前,乙方不得施工,如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时,视为甲方取消变更或增减,乙方仍按本契约原定项目施工。  

  第六条 工程期限:本契约房屋建筑工程,乙方应于本契约签订后三个月内开工,自开工之日起七百个工作天完工,并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限,乙方不负迟延完工之责。  

  (一) 甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。  

  (二) 甲方要求变更内部隔间与设计,致迟延完工时。  

  (三) 因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由,以致工程不能如期进行时。  

  (四) 本工程屋外排水沟及巷道铺设工程,不受本条约完工时限的拘束,水电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。  

  第七条 保固期限:本契约房屋自领到使用执照之日起,对本契约房屋建筑结构,乙方应负责保固________年,但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。  

  第八条 甲方订购本房地总价款为人民币_________元整,包括下列房屋及装修土地价款。  

  (一) 房屋及装修价款为人民币________元整。  

  (二) 土地价款为人民币_______元整,包括建筑基地,道路用地及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。  

  第九条 付款办法:本契约房地总价为人民币_______元整,分为自备款人民币_________元整,优惠贷款人民币______元整,银行贷款人民币__________元整,甲方应按下列进度,将分期付款表上的金额,经乙方通知于缴款期限内缴付乙方,绝不拖延短欠。

建筑工程工程合同9

  发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)  按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同,以资双方信守。  

  第一条 工程概况  

  1、项目名称:诚建〃檀香山综合布线系统工程  

  2、工程地点:____市____区株董路与东环线交汇处  

  3、承包范围:综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统,其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱F光纤入户两部分(含电话、宽带),通信机房由甲方指定专用机房,乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备,(含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等),机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户(住宅每户两个电视信息点)及信号开通。小区一期640户,每户一个多媒体信息箱(规格350X0120),户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱,有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责,多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内,由甲方负责建设。  

  4、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。  

  第二条 合同工期  合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准,配合土建施工进度进行,不得影响土建施工进度。  

  第三条 合同价款及付款方式  

  1、合同价款  

  (1)一期合同工程承包总价款:人民币陆拾肆万元整(:640,000.00元)。每户单价为1000元户,一期640户,以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。

  二、

  三、四期根据工程实际数量按实结算,具体根据每期工程实际户数予以确定。  

  (2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认,施工中如无重大设计变更,均按以上约定单价标准执行;施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整,则双方另行协商确定。  

  2、付款方式  

  (1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内,甲方向乙方支付每期工程总价的  80%。  

  (2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付每期工程结算总价的15%。  

  (3)预留质保金5%,每期工程安装完毕验收合格________年后付清。  

  (4)甲方付款前,乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。  

  第四条 权利和义务  

  (一)甲方责任与义务  

  1、甲方指定 李 为本项目现场代表。  

  2、负责施工过程协调管理和竣工验收。  

  3、按合同约定支付工程进度款。  

  4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。  

  5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。  

  6、协调乙方与其它施工单位的工作关系,并提供临时给水点和用电点各一个,所需水电费由乙方负责。  

  7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并单独装表,负责每户多媒体信息箱接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。  

  (二)乙方责任与义务  

  1、制作安装时在现场指定工程 肖 主要负责人,负责本工程的全面质量管理。  

  2、现场设立创建文明、安全施工,安排专人负责文明、安全施工,严格按照文明安全施工标准进行施工。  

  3、积极做好开工前的准备工作,按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作,负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。  

  4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工,确保质量,按有关规定提供竣工验收资料,参加竣工验收,办理竣工结算。  

  5、施工过程中,乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线,保质保量的完成各项工程,如出现质量问题,将由乙方施工至甲方要求。  

  6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线,否则,由此造成的一切损失由乙方承担。  

  7、做好成品保护工作,不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染,由乙方负责修补或清理,如不能修补或清理的,甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担,且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。  

  8、做好设备自检、内部质量管理工作,接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收,乙方必须接受总承包单位的  质量和进度控制管理,确保工程保质保量完成。  

  9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程,保证不转包和分包。如擅自转包,甲方有权终止合同,不支付任何工程款,并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。  

  10、所有隐蔽工程完工,应由乙方填写隐蔽工程验收单,提前24小时通知现场监理,甲方将及时组织验收,办妥验收签证后,方可进入下一道工序。  1

  1、乙方任命的 驻工地负责人,按以下要求行使合同规定的权利,履行合同约定的义务:全面负责现场施工和技术,组织施工管理人员,编制施工组织计划,监制工程质量和进度,指挥工程日常工作,并与甲方协调工作问题,以达到圆满完成工程任务。  1

  2、乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方。  1

  3、为甲方的管理人员和维护人员进行技术和操作培训;配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和技术交底工作。  1

  4、乙方代表变动应提前7天通知甲方,后任继续承担前任相应的责任(合同文本约定的义务和其职权内的承诺)。  1

  5、乙方在合同签订后____日内出具设设计施工方案,施工详图经甲方批准后实施,施工过程中应按施工图和施工方案进行安装施工,如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。  1

  6、施工前提供施工图纸二套给甲方,负责竣工资料的整理,竣工资料交甲方二套(有关部门的备案资料由乙方负责)。  1

  7、对本工程实行“________年保修,终身维修”,凡在甲方使用过程中出现的问题,乙方应在接到通知后48小时内到达现场予以解决。  1

  8、乙方不承担总包配套管理费用。  

  第五条 工程质量及验收  

  1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。  

  2、隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或者达到协议条款约定的中间验收部分,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。  

  3、工程竣工后,乙方通过自检、自查,经过试运行正常后,认为具备条件时,向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料(含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告、内部资料等)一式两份,甲方在收到竣工验收报告和资料后,10天内组织有关部门进行验收。验收合格后,甲方应向乙方提供工程验收书,乙方应将有关的技术资料、图纸等交付甲方。  

  4、工程验收合格前,所有设备、器材均由乙方负责保管。  

  5、验收标准:按____市住房和城乡建设局下达的文件其内容执行。  

  第六条 施工安全及文明措施  

  1、树立“质量第

  一、安全

  第一”的思想,严格执行国家安全生产的各项规定,坚持执行安全生产的十项技术措施,以树立安全生产的观念。明确安全为了生产,生产必须安全的思想,坚持做到遵守规章制度,反违章指挥,反违章操作。施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任及费用由乙方承担。  

  2、施工现场所制造的垃圾及时清理,保持施工现场整洁,材料设备及机具放臵整齐。  

  3、经常检查安全设施是否齐全,发现安全隐患及时提出整改。  

  第七条 违约责任  

  1、由于乙方原因影响配套工程竣工,每延误一天应向甲方支付人民币500元的逾期违约金,若逾期达3天以上(含____日),甲方有权解除合同,乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。  

  2、除不可抗拒因素外,若甲乙双方中任何一方无法定理由解除合同的,应向另一方支付工程总价款20%的违约金。  

  3、乙方必须按甲方提供的图纸资料施工(甲方另作改动的除外),乙方施工质量达不到设计要求,经甲方、监理单位确认后,乙方需施工至设计要求。  

  4、本分项工程验收必须达到质检站核准的合格标准,否则甲方有权不予验收、结算,并不支付任何工程款。  

  第八条 争议及纠纷的解决  

  1、合同在履行期间,双方产生争议时,双方采取协商解决。  

  2、协商不成,可提请 ____市____区 人民法院诉讼裁决。  

  第九条 附则  

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。  

  2、本合同一式肆份,甲乙方各执贰份,具相同法律效力。  甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)  甲方代表(代表) 乙方代表(代表)  电 话:电 话

建筑工程工程合同10

  建设项目:_________  贷款方(甲方):_________  借款方(乙方):_________  根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。  

  第一条 乙方根据批准的年度基本建设计划,向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。  

  第二条 借款用途:购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。  

  第三条 贷款利息,按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。  

  第四条 甲方提供的贷款,乙方保证从________年____月起至________年____月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。  

  第五条 贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:  

  1.基本建设收入;  

  2.新增固定资产的基本折旧基金;  

  3.固定资产税;  

  4.利润。  乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。  

  第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或

  第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。  

  第七条 贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。  

  第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。  

  第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况,了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。  

  第十条 声明及保证  甲方:  

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。  

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。  

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。  乙方:  

  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。  

  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。  

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  

  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。  

  第十一条 保密  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何

  第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。  

  第十二条 不可抗力  本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行

建筑工程工程合同11

  发包方(甲方):XX公司  承包方(乙方) :钢玻璃  因甲方在花荄原味食府店面装修工程建设过程中需购买乙方的玻璃,根据有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。  

  一、工程概况:  

  1、工程名称:原味食府玻璃安装工程  

  2、合同内容:门柱采用8毫米黑色喷漆整体玻璃,正立面需要喷字,费用:120元平米;门头采用5毫米黑色喷漆玻璃,费用:100元平米;室内柱面中部茶镜刻字,费用:110元平米;室内装饰柜隔板10毫米玻璃磨边安装,费用:80元平米;喷漆玻璃需要喷字的部位,每平米适当补贴。  

  3、供货及运输方式:乙方包运输和安装,甲方在施工现场验收成品,按实收方结算。  

  4、材料必须达到国家合格标准,玻璃需先封釉再喷专用玻璃漆,接缝严密,打胶工整圆润,玻璃必须先封釉再喷漆,安装必须安全牢固,如因玻璃安装不牢固导致的安全责任须由乙方全部承担。  

  5、工期,合同签订后7天内完工  

  二、甲方工作:  

  1、甲方指派 何成贵为驻工地代表,负责验收货。  

  2、按约定付款。  

  三、乙方工作:  

  1、乙方 唐 为乙方代表,负责工程所有事宜。  

  2、乙方安全责任自负。  

  四、关于价款和结算的约定:  付款方式:在________年____月____日前甲方支付乙方预付货款1000元整,完工验收合格后一周内支付至总造价的95%,余下5%尾款作为质保金,3个月后支付。  

  五、关于违约责任的约定:  任意一方违约,违约方按给守约方造成的直接损失的2倍进行赔偿。未尽事宜双方友好协商解决,如协商无效,任何一方均可依法向安县人民法院起诉。  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。  甲方(签章): 乙方(签章):  委托代理人:  地址: 地址:  身份证号: 身份证号:  联系电话: 联系电话:____日期:________年____月____日

建筑工程工程合同12

  甲方(发包方):  乙方(承包方):  根据《民法典》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:  

  一、工程概况:  

  1、工程名称:集中供热改扩建工程  

  2、工程地点:  

  3、工程承包范围:换热站设计图纸范围内的土建施工  

  二、工期(日历日)要求:  

  1、开工日期:________年____月____日  

  2、竣工日期:________年____月____日  

  3、总工期:天。  

  三、质量标准:合格  

  四、工程承包方式及工程内容:  

  a、工程承包方式:包工包料单价元(建筑面积、含税价)  

  b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。  

  五、合同价款及付款方式:  

  (1)合同价款:工程总价图纸设计建筑面积215;元  

  (2)付款方式:基础施工及回填完毕____日内付工程总造价的%;房屋主体完工付____日内工程总造价的%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后____日内付工程总造价的%。剩余%作为质量保修金,在房屋投入使用满________年后如无质量问题付清。  

  六、双方驻工地代表:  

  1、甲方项目负责人:联系方式:  

  2、乙方项目负责人:联系方式:  

  3、上述人员如有变动,双方均应以书面形式通知对方。  

  七、甲方工作:  

  1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。  

  2、合同签订后____日内向乙方提供完整的施工图纸1份,施工技术资料3份,组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审,设计交底。  

  3、施工过程中如出现设计变更,甲方应及时通知乙方,乙方按变更后的内容进行施工。  

  4、工程施工过程中,甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督,甲方对乙方提供的材料有权进行检验,不符合要求的,有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的,甲方代表有权制止,责令乙方停工、返工,乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。  

  5、负责组织对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。  

  6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。  

  八、乙方工作:  

  1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务,施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。  

  2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中,乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场,工程施工所需机械设备由乙方自行准备,相关费用由其自行承担。  

  3、乙方提供材料运送到施工现场后,应及时通知甲方对材料进行验收,如果材料与合同规定要求不符,甲方有权拒绝乙方用于工程项目,乙方应无条件负责更换被拒绝的材料,以满足工程需要。  

  4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。  

  5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定造成的损失和罚款。  

  6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。  

  7、工程施工过程中对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的`验收标准。  

  8、工程竣工后,向甲方提出竣工验收申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。因乙方自身原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修改,处理合格后重新申请组织验收,直至符合质量要求。返工、修改等相关费用由乙方自行承担,且工期不予顺延。  

  9、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。  

  10、安全施工:工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。  1

  1、施工当中乙方必须做好安全用电及安全防护工作,并标有醒目的标识牌,夜间有路灯加维护网,若行人在过路当中出现的意外伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。  

  九、工程验收  

  1.工程完工后,由乙方提出书面验收申请,甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收,验收合格乙方将工程交付甲方,甲方向乙方办理验收签证手续。  

  2.乙方提出书面验收申请后____日内,甲方不组织验收或不予回复的视为验收合格。  

  十、工程质保  

  1、保修范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。  

  2、保修期限:________年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。  

  3、在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起24小时内派人修理,乙方因履行保修义务而产生的交通费差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其他相关费用均由其自行承担。  

  4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。  十

  一、违约责任  

  1.因甲方原因造成的工期延误,工期顺延。  

  2.甲方未按本合同约定按时向乙方支付工程款,每延误一天应向乙方支付违约金1000元。  

  3.乙方必须按合同约定的时间保质保量按时交工,因乙方原因  造成的工期延误每延误一天应向甲方支付违约金1000元。  十

  二、其他事项  

  1、合同条款中未尽事宜,双方协商后可订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。  

  2、甲、乙双方在执行本合同中发生争议,应协商解决,协商不成,诉讼至甲方所在地人民法院  

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份。  甲方(盖章):乙方(盖章):  法定代表人(签字):法定代表人(签字):  联系方式:联系方式:  地址:地址:  签订日期:________年____月____日

建筑工程工程合同13

  合同编号:________  甲方(发包人):_____法人执照号码:______  法定代表人:______ 地址:  委托代理人:_____ 身份证号:_____联系电话:____  乙方(承包人):____营业执照号码:______  法定代表人:_____地址:  委托代理人:____身份证号:___联系电话:___行业准入证号码:____  工程设计师:____身份证号:  施工负责人:____身份证号:  丙方:_____ 社团登记证号码:____地址:_____  法定代表人:____联系电话:______  委托代理人:____身份证号:______  合同签订地址:  根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:  

  第一条 工程概况  

  1.1 施工地点:。  

  1.2 工程装饰装修面积:。  

  1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):____。  

  1.4 施工内容及做法(见附件1:《____省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《____省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《____省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。  

  1.5 工程承包方式,经商定采取下列第___种方式:

  (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《____省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);

  (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《____省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);

  (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件

  5)。  

  1.6 工程期限:  开工日期:________年____月____日; 竣工日期:________年____月____日。  

  1.7 工程款:本合同工程造价为人民币____元,金额大写:____(见附件6:《____省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。 若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。  

  第二条 工程质量标准  

  2.1 本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》、GB50327-20《住宅装饰装修工程施工规范》、 GB50210-20《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。  

  2.2 装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。  

  2.3 其它约定标准(在;是;或;否;对应的;□;中打;√;或填写其它标准):

  (1)GB18883-20《室内空气质量标准》□是□否执行;

  (2)____。  

  第三条 丙方的责任  

  3.1 根据甲方的需要,负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方提供中立的咨询服务,以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的情况下,争取设计施工单位的设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《____省室内装饰装修工程委托设计合同》,约定具体事宜。  

  3.2 根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。 材料验收单位为___,具体可参见《____省室内装饰装修工程材料委托验收合同》(合同编号:___)。  

  3.3 根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《____省室内装饰装修工程委托监理合同》,约定具体事宜。 工程监理单位为____,具体可参见《____省室内装饰装修工程委托监理合同》(合同编号:_____)。  

  3.4 根据甲方的需要,在本工程竣工后,组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收,以确保达到GB50325-20《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《____省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》,约定具体事宜。 环境检测单位为___,具体可参见

建筑工程工程合同14

  发包方(甲方)________________________  承包方(乙方)________________________  按照《中华人民共和国民法典》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。  第1条 工程概况  

  1.

  1、工程名称:  

  1.

  2、工程地点:  

  1.

  3、承包范围:  

推荐阅读:

  实用建筑工程合同

  建筑工程安全协议书

  保温工程合同范本

  修路工程协议书

  钢结构厂房建设合同

  工程纠纷协议书

AD位1

相关推荐

AD位2

热门图文

AD3