庭院工程施工合同

会员上传分享

更新时间：2023-02-11 21:26:40 发布时间：24小时内

庭院工程施工合同（通用25篇）

庭院工程施工合同1

　　业主（甲方）：

　　承包方（乙方）：北京滴*观音科技有限公司

　　根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的

　　基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、预定开工日期：年月日

　　第二条：施工范围

　　1、施工范围：

　　回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允

　　许超过甲方认可的预算单价的限额。

　　第三条：施工方式

　　1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

　　第四条：工期

　　1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天（包括法定假日），不计乙方

　　通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

　　2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙

　　双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

　　（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

　　（2）不可抗力因素。

　　第五条：工程质量及验收标准

　　1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提

　　请验收的，本工程不能评定为合格。

　　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植

　　规范。

　　3、苗木成活率达到100%。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

　　第六条：工程价款及结算、付款方式

　　1、工程预算总价款为人民币元（大写元）。

　　2、结算方式：

　　（1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；

　　（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；

　　（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。

　　（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复

　　检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

　　（5）以上付款的方式均以支付。

　　第七条：保养期

　　1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

　　2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及

　　时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权

　　向乙方追偿。

　　第八条：双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。

　　（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由方承担）。

　　（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

　　（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于

　　竣工验收后的两个月内完成结算。

　　2、乙方义务

　　（1）委派现场代表负责对施工其间的全面管理。

　　（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

　　（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防

　　止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约

　　定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

　　（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。

　　（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对

　　工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

　　第九条：违约责任

　　1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

　　2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

　　4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲

　　方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追

　　偿。

　　第十条：转让条款

　　未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

　　第十一条：合同终止

　　1、因解除而终止

　　（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲

　　方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达

　　乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本

　　合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出

　　解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合

　　同约定承担违约责任。

　　（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

　　（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

　　2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

　　（1）本合同按约定履行完毕；

　　（2）本合同经各方协商一致而终止；

　　（3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除

　　合同的通知；

　　（4）法律法规规定终止的其他情形。

　　第十二条：适用法律条款

　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

　　第十三条：争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任

　　何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十四条：其他

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。

　　4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：北京滴*观音科技有限公司

　　地址：地址：北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501

　　法定代表人：法定代表人：

　　（或授权签约人）：（或授权签约人）：

　　日期：日期：

　　投诉监督电话：投诉监督电话：

庭院工程施工合同2

　　业主(甲方)：

　　承包方(乙方)：XX公司

　　根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、预定开工日期：年月日

　　第二条：施工范围

　　回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

　　第三条：施工方式

　　本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

　　第四条：工期

　　1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

　　2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

　　(1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

　　(2)不可抗力因素。

　　第五条：工程质量及验收标准

　　1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

　　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

　　3、苗木成活率达到100%。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

　　第六条：工程价款及结算、付款方式

　　1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。

　　2、结算方式：

　　(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;

　　(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;

　　(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。

　　(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

　　(5)以上付款的方式均以支付。

　　第七条：保养期

　　1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

　　2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条：双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。

　　(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。

　　(3)提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

　　(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

　　2、乙方义务

　　(1)委派现场代表负责对施工其间的全面管理。

　　(2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

　　(3)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　(4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

　　(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。

　　(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

　　第九条：违约责任

　　1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

　　2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

　　4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十条：转让条款

　　未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

　　第十一条：合同终止

　　1、因解除而终止

　　(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲

　　方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

　　(3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

　　(4)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

　　2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

　　(1) 本合同按约定履行完毕;

　　(2) 本合同经各方协商一致而终止;

　　(3) 本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;

　　(4) 法律法规规定终止的其他情形。

　　第十二条：适用法律条款

　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

　　第十三条：争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十四条：其他

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。

　　4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(或授权签约人)： (或授权签约人)：

　　日期：日期：

庭院工程施工合同3

　　甲方：_________________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国民法典》

　　和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：__________户外广告牌施工。

　　2、数量：暂定长(__________米，高__________米，约_______________平方米;最终按照实际工程量据实结算;详见本合同附件一(报价单)。

　　3、材料与报价表：详见本合同附件一。

　　4、安装地点：_________________________，具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。

　　5、项目内容：按照双方审定的施工图纸广告牌施工

　　二、合同价款及付款方式

　　1、合同价款

　　甲方应支付给乙方的工程费用：按照每平方米人民币_______________计算，工程量暂按__________元(大写：_______________元整)，工程总造价最终按照实际工程量据实结算。该款项已包含材料费、施工制作、安装费、人工费、运输费、广告牌画面及广告牌审批等广告牌施工制作、安装涉及的所有费用，甲方无须再支付任何款项予乙方。

　　2、付款方式

　　①甲方于合同生效后_____日内支付乙方合同总额_____%的款项，即人民币__________元整，即大写：_______________元整。

　　②广告牌整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的_____%，即人民币__________元整，即大写：__________元整，在广告牌安装完毕后_____日内支付。

　　③广告牌整体安装验收合格45天后，甲方支付给乙方合同总额的_____%，即人民币__________元整，即大写：__________元整。

　　④合同总额的_____%的费用作为广告牌的工程质量保证金，即人民币__________元整，即大写：__________元整，待一年质保期到期后_____日内，甲方一次性支付给乙方。

　　⑤以上工程费用乙方均应向甲方出具等额的合法有效的广告牌制作发票，否则甲方有权拒付而不承担任何责任。

　　三、制作、安装方式及质量、安全要求

　　1、甲、乙双方共同负责户外广告牌的审批手续及做好相关部门的协调工作。

　　2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责广告牌制作、运输和安装的整个过程。

　　3、乙方保证严格按照本合同附件一、二的标准制作、安装广告牌，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证广告牌结构达到设计强度的要求。

　　4、乙方保证广告牌制作、安装符合国家规定的户外广告标准及相关的质量标准。

　　四、制作、安装工期

　　1、乙方应在年并书面通知甲方验收。

　　2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。

　　五、制作、安装的验收

　　甲方须在_____个工作日内完成验收，并书面通知乙方验收是否合格。若最终验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的书面通知之日起_____日内返工;并书面通知甲方再次验收，若仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付本合同总价款_____%的违约金，该违约金不能弥补甲方损失的，乙方予以补足。

　　六、双方权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供广告牌制作所需的图纸资料，保证其内容符合法律、法规的规定。

　　2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　3、严格按照双方约定制作和安装广告牌，因广告牌的质量、安全问题等引起的所有事宜，均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　4、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。

　　5、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由乙方自行承担。

　　6、乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合国家标准，并提供相应国家认证证书。

　　7、乙方应当确保安全施工，乙方所有施工工作人员之用工手续、保险手续均由乙方自行负责，因广告牌施工而发生之工伤责任、致人损害的人身赔偿、财产赔偿责任由乙方负责。

　　8、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。

　　9、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。

　　10、乙方为本项目的广告牌提供贰年的保修期，期限从将乙方广告牌交付甲方使用之日起开始计算，从验收合格后一年内乙方负责免费保修、保养;一年后保修收取人工费、材料费，保修费用由甲方核定支付给乙方。保修期内，并保证广告画面夜间亮化达到最佳亮化效果，户外广告灯免费保修一年，户外广告牌画面要达到最佳喷绘效果，但不在质保期内，如需更换画面，另行协商支付费用。

　　七、违约责任

　　1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为__________元支付给乙方。

　　2、乙方不能按本合同的约定完成广告牌的制作、安装工作并经验收合格的，每项每逾期一日应向甲方支付违约金人民币__________元，逾期_____日甲方可以解除合同，并要求乙方支付本合同总价款_____%违约金，该违约金不能弥补甲方损失的，乙方予以补足。

　　八、其他事项

　　1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

庭院工程施工合同4

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：所有需要消防防火封堵的部位。

　　4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。

　　二、工程工期

　　1、合同工期：总工期为日历日，开工日期暂定为年月日，具体开工日期以甲方书面通知为准。

　　2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付￥元的违约金;工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。

　　三、工程价款及支付方式

　　1、价款

　　(1)本合同采用包干单价方式计价，包干单价为：元/平方米，合同面积为㎡，总价为人民币元(大写： )。包干单价包括但不限于人工费、材料费(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。

　　(2)工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。

　　2、付款方式：

　　(1)通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%;

　　(2)剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保金不计息;

　　(3)乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。

　　四、双方权利与义务

　　1、甲方权利与义务。

　　(1)甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理进行监督及管理。

　　(2)甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。

　　(3)甲方应及时提供施工所必需的各种资料。

　　(4)甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。

　　(5)甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。

　　(6)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

　　(7)甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。

　　2、乙方权利与义务。

　　(1)执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。

　　(2)从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，与总包单位协商好水电费。

　　(3)合同签订后3日内将完整的施工组织设计报监理及甲方确认，按监理及甲方同意的方案组织施工。

　　(4)工程需要的材料由乙方供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责材料保管。乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方及监理，进场时经甲方、监理共同验收并作书面记录。

　　(5)做好施工安全措施;遵守有关环境保护规定，采取措施控制和防范对环境的污染和危害;做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等);并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、本合同规定的乙方承包范围内的各分部分项工程，按规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方的要求进行施工和验收，工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及成都地区消防部门的验收标准，最终以消防部门通过验收并出具验收合格证为准。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出场合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有全部对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、完成所有的工程内容，具备竣工验收条件时，乙方按工程竣工的有关规定提请甲方进行竣工验收。提请竣工验收应提供完整的竣工资料和防火封堵施工记录报告报告各2份。甲方在收到乙方提交的防火封堵施工记录报告和相应的资料后组织有关单位、部门(包括消防部门)进行验收。

　　六、材料的提供

　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

　　七、保修责任

　　1、双方约定为：

　　保修期：年;保修范围：所有施工项目。

　　2、保修期从具体竣工之日起算，保修期间发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。

　　八、违约责任

　　1、甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的 %。

　　2、乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金，若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　3、乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

　　4、乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

　　九、争议解决

　　本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十、其他

　　1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：

　　签约代表：

　　签约时间：年月日

　　签约地点：

　　乙方(公章)：

　　签约代表：

　　签约时间：年月日

庭院工程施工合同5

　　发包人(以下简称甲方)

　　承包人(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。

　　一、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。

　　二、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。

　　三、工程承包范围：围墙外侧排水沟

　　四、承包工作内容：

　　1、水沟底板混凝土浇筑。

　　2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。

　　3、模板拆除转运。

　　五、承包方式及计算原则：

　　本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm进行计算，及150mm×800mm、沟壁200mm×600mm)，以每个立方385元包干计价。

　　六、甲方权利与义务：

　　1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。

　　2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。

　　3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。

　　4、混凝土原材料转运到现有料场。

　　5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。

　　七、乙方权利与义务：

　　1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。

　　2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。

　　3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。

　　八、工程质量：本工程质量为合格。

　　九、工期要求：乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。

　　十、工程款结算与支付：

　　1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。

　　2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。

　　十一、争议解决：本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

　　联系电话：联系电话：

　　现场负责：现场负责：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

庭院工程施工合同6

　　委托方(简称甲方)：

　　被委托方(简称乙方)：

　　甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。

　　第一条作业范围及内容

　　生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。

　　第二条合同承包形式

　　乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。

　　第三条合同承包金额

　　1、护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元

　　2、外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元

　　3、两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元

　　4、本合同总金额：41710元

　　5、本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。

　　第四条结算方式

　　甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。乙方开户行：施工期自20xx年月日至月日止，时间为天。

　　第五条甲方责任和义务

　　1、对乙方保洁粉刷进行监督、检查。

　　2、为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等必要的工作条件且免费使用。

　　3、在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。

　　4、按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。

　　第六条乙方责任和义务

　　1、乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹

　　2、乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包

　　3、粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。

　　4、乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。

　　5、乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。

　　6、粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。

　　7、乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。

　　第七条违约责任

　　甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。

　　第八条其他

　　1、甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。

　　甲方：

　　代表人：

　　年月日

　　乙方：

　　代表人：

　　年月日

庭院工程施工合同7

　　高压线路架设工程施工协议书

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：__________________.

　　二、工程地点：__________________.

　　三、承包方式：__________________.

　　四、工程造价：__________________.

　　五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方(盖章)：__________________

　　______年______月______日

庭院工程施工合同8

　　一、工程名称：____新建工程

　　二、工程内容及工程量：_______。

　　三、工程总造价：大写

　　四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的___施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

　　五、约定施工工期：__年_月_日__年_月_日

　　六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。

　　七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　　八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　　九、质保期：此工程质保期_年：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

庭院工程施工合同9

　　委托方： (以下简称甲方)

　　受委托方: (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建设顺利进行，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：

　　二、工程承包方式：

　　甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

　　三、承包费用：

　　根据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商约定，合同按供电部门所测线路每一公里8.5万元计算，按测出的公里数为工程总金额。

　　四、付款方式: 在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，预计60日内完工(遇雨顺延)。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

　　2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行监管。

　　4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

　　5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工，保证乙方的施工正常进行。

　　七、乙方责任：

　　1、负责工程的施工,联系验收等事宜。

　　2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

　　2、如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

　　3、按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

　　4、乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

　　八、物资供应

　　由乙方负责

　　九、安全管理

　　甲、乙双方全部负责制人员进场后，必须严格遵守有关现场规定，服从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备安全事故，由各方自行负责。

　　十、本合同未尽事宜，双方另行约定。

　　十一、本合同一式贰份，具有同等法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　十二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

庭院工程施工合同10

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、合同签订单位：

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　二、工程名称：

　　三、工程地点：

　　四、工程建设规模：10KV配电工程

　　五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。

　　六、工程合同承包内容：

　　1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。

　　2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。

　　3、土建施工：红线范围内。

　　七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后日内完成工程送电。

　　八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。

　　九、工程合同价款：包干费用为：万元整(￥万元整)

　　十、合同价款支付：

　　合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)作为工程预付款。主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)。工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥万元整,大写：万元整)。

　　十一、合同价款支付方式：转账

　　十二、双方责任：

　　1、工程验收：

　　(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。

　　2、验收标准：

　　(1) 设计文件、施工图纸及设计变更文件。

　　(2) 制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

　　(3) 国家和部颁的“规程”、“规范”、技术标准等。

　　(4) 整套设备、线路带负荷正常运行，不能中断。

　　3、双方责任：

　　(1)甲方：

　　①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。

　　②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。

　　③按合同规定办理工程款结算。

　　④负责工程停、送电协调工作。

　　(1)乙方：

　　①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。

　　②负责工程施工标准化作业指导书和“三措”的编写，并提交甲方审查。

　　③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知，并积极配合甲方做好此项工作。

　　④严格按国家、部颁的“规范”、“规程”、“标准”、供电方案进行施工，确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用，并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。

　　⑤负责工程物资质量(注：物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。

　　⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。

　　⑦妥善处理施工关系，协调处理工程施工的相关事宜。 ⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。十三、其他：

　　1、甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理，造成的损失由乙方承担。

　　2、乙方如增加工程费用，需由甲方签证认可。

　　3、乙方应承担在工程物资移交前，工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。

　　4、甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控，并处以处罚。

　　5、工程未经甲方验收提前使用，由此造成的质量或其他问题，一切责任由乙方承担责任。

　　十四、合同有效期：双方盖章签字后生效。

　　十五、合同份数：合同份数：本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

　　十六、其它未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

庭院工程施工合同11

　　甲方单位：_________________负责人：_________________身份证：_________________电话：_________________

　　乙方负责人：_________________身份证：_________________电话：_________________

　　承包日期从_________________年_________________月_________________日至_________________年_________________月_________________日双方根据有关法律规定，在合法平等、自愿的基础上，与共同遵守，经协商签定本合同，商定如下条款：

　　一、乙方自愿承包，独立承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。一切规章制度按甲方制度实行，(另乙方工人工伤事故由乙方自行解决)。

　　二、甲方为乙方提供;①、厂房、设备和配套设施，②、材料、水、电、办公用品、宿舍、饭堂设备、工具及劳保用品。(如乙方损坏以上项目，将由乙方承担。)

　　三、甲方有权押乙方30天的工资作为生产违规奖罚金，但年底必须全部结清工资给乙方。

　　四、员工必须遵守厂规，遵守法律，做到爱厂如家，节约水电，团结友爱，互相关心的良好风尚，精通工艺、工序，做到保质保量完成任务，为厂为社会贡献力量。

　　五、如有乙方员工有违法厂规、法律的，甲方可立即开除出厂，违反法律

　　送政法部门处理。

　　六、生产成品件、按乙方所要完成的工序计价，每台箱体元定价计算，每月月底结算工资。乙方人员基本工资由甲方统一每月25日发放。

　　七、在生产过程中，甲、乙双方有不一致的观点或考虑不周的，双方可共同协商解决，不健全的地方可参观有效的劳动民法典参考解决。

　　八、甲乙双方在合同有效期内，乙方不得擅自撤场或要求提前结清加工费及工人工资，如乙方违反以上要求，必须付给甲方万元作为违约的赔偿。

　　九、在生产过程中，乙方必须配合甲方的生产周期，按时交货，绝不擅自挑单，但甲方必须保证材料供应齐全，如有误期不交货造成损失由乙方负责承担。如因材料、设备等造成的误期，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方负责人(签名)：_________________乙方负责人(签名)：_________________

　　签订日期：________________年_________________月_________________日

庭院工程施工合同12

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　施工单位（以下简称乙方）：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《民法典》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：__________所有需要消防防火封堵的部位。

　　4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。

　　二、工程工期

　　1、合同工期：总工期为______日历日，开工日期暂定为______年______月______日，具体开工日期以甲方书面通知为准。

　　2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付￥______元的违约金；工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。

　　三、工程价款及支付方式

　　1、价款

　　（1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为： ______元/平方米，合同面积为______㎡，总价为人民币______元（大写：______）。包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。

　　（2）工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。

　　2、付款方式：

　　（1）通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%；

　　（2）剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保金不计息；

　　（3）乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。

　　四、双方权利与义务

　　1、甲方权利与义务。

　　（1）甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理进行监督及管理。

　　（2）甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。

　　（3）甲方应及时提供施工所必需的各种资料。

　　（4）甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。

　　（5）甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。

　　（6）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

　　（7）甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。

　　2、乙方权利与义务。

　　（1）执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。

　　（2）从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，与总包单位协商好水电费。

　　（3）合同签订后3日内将完整的施工组织设计报监理及甲方确认，按监理及甲方同意的方案组织施工。

　　（4）工程需要的材料由乙方供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责材料保管。乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方及监理，进场时经甲方、监理共同验收并作书面记录。

　　（5）做好施工安全措施；遵守有关环境保护规定，采取措施控制和防范对环境的污染和危害；做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等)；并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。

　　五、工程质量及验收标准

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出场合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有全部对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、完成所有的工程内容，具备竣工验收条件时，乙方按工程竣工的有关规定提请甲方进行竣工验收。提请竣工验收应提供完整的竣工资料和防火封堵施工记录报告报告各2份。甲方在收到乙方提交的防火封堵施工记录报告和相应的资料后组织有关单位、部门（包括消防部门）进行验收。

　　六、材料的提供

　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。

　　七、保修责任

　　1、双方约定为：

　　保修期：______年；保修范围：所有施工项目。

　　2、保修期从具体竣工之日起算，保修期间发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。

　　八、违约责任

　　1、甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的______%。

　　3、乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为_____元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

　　4、乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

　　九、争议解决

　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十、其他

　　1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

　　乙方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

庭院工程施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商同意现将凯旋新城东区5#、10#及对应的人防车库主体工程发包给乙方施工，定协议如下：

　　一、施工范围：

　　凯旋新城5#、10#楼及对应的人防车库及主体土建内容(不含保温通风、叠合箱安装)砼养护、刷养护剂、脱模剂、塑料薄膜盖砼板)乙方从截、接桩头、清槽另算零工，必须有施工员签证单，项目负责人签字为准。从砼垫层及砼基础算主楼标准层的半层结算。(主体包括二次结构，保交优良工程)车库按车库面积的1.5倍计算人工费(基础不另算)不含外架及所有防护的搭设。

　　二、甲方责任：

　　负责材料到位，负责购买养护剂、脱模剂、直饮机，负责验线、检查质量安全。人工费到位，保证人工费。

　　三、乙方责任：

　　1、进入工地的职工必须办暂住证，甲方协调派出所，证的费用乙方自理;

　　2、铁丝、绑扎丝、铁钉、海绵条、塑料薄膜、安全帽、厨房用的煤气。

　　3、塔机司机、信号指挥员工资由乙方承担。

　　4、现场卫生、生活区卫生、厨房、厕所的卫生全归乙方保洁。

　　5、负责施工放线，质量安全，楼上所需预埋件、止水钢板的制作安装。

　　6、工地现场所进的材料，归乙方卸车。

　　四、价格及拨款方式

　　±0.000以下每平方米196元、±0.000米以上每平方米181元，每零工100元;依照莱钢建设有限公司与山东长城建设有限公司签订的大合同为准，来执行拨款方式。正负零拨款80%、十层拨款80%、封顶拨款80%，二次结构相同，年底拨总人工费90%-95%，余款半年内付清。

　　五、质量安全制度

　　乙方在施工中，要文明施工、安全第一、质量至上。依照莱钢建设有限公司与山东长城建设有限公司签订的大合同为准来执行，安全管理的要求，临时设施管理、搅拌机棚的管理、现场场地管理、现场管理人员的管理、用水用电管理，安全生产管理、安保制度，确保红牌工地标准。在施工中乙方必须按照国家优良工程施工规范和验收标准来施工，确保主体达到优良标准。

　　六、如乙方不服从管理甲方有权决定适度罚款。

　　本合同未尽事宜，有问题双方共同协商解决。

　　甲方负责人: 乙方负责人：

　　年月日：

庭院工程施工合同14

　　发包单位：湖南x有限公司(以下简称甲方)

　　承包单位：湖南x有限公司(以下简称乙方)

　　通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条工程承包范围及内容：

　　地下室底板，地下室侧墙，转换层顶板。

　　第三条承包方式

　　包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式。

　　第四条防水材料和工程单价

　　1、所使用的防水材料为防水材料。

　　2、地下室底板防水采用

　　3、地下室侧墙防水采用每平方米

　　4、地下室顶板防水采用每平方米

　　本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用，不再读取其它任何费率。

　　第五条工程计量

　　按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算，其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证，刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米根据现场实际情况确定价格元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)。

　　第六条合同工期

　　工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准。

　　第七条付款方式

　　本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约)，于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户;

　　本工程无预付款，按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%，±0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10%，留5%作为保质金，一年内退还5%保证金中的3%，其余2%两年内退还到乙方指定银行账号。

　　第八条质量标准

　　乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用。如发现使用假冒产品或偷工减料，甲方有效拒付工程款项，并且甲方有权索赔。

　　乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准，必须严格按现行的国家、地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，按国家GB5028—20x、

　　GB5027---20x验收规范的要求验收，并接受甲方和质监部门的监督。达到设计厚度等质量要求，确保工程质量为一次性合格。

　　质量达不到验收标准时，甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负责，乙方根据验收规范，应无条件整改到位，防水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理，直到不渗水为止，费用由乙方负责，返工整改不得影响整体工程进度。

　　第九条甲方驻工地代表

　　甲方委派为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。

　　乙方委派为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权利，发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方可有效，并视其为乙方意见的有效表达。

　　第十条双方责任与义务

　　1、甲方责任：

　　(1)应提前15天提出施工计划，督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可抗拒的因素、工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点，其费用乙方负责。

　　(4)协调与其他施工单位的矛盾。

　　(5)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改返工。

　　(6)工程验收后，对防水层成品，甲方应督促施工单位保护成品，谁破坏谁负责。

　　防水工程完工后乙方必须提出收申请，经监理审核后报甲方，向质监

　　部门申请，质监同意后，乙方三天内组织验收，验收合格后15天内就按

　　合同付款，如不按期付款，四方应承担乙方的所有经济损失。

　　2、乙方责任

　　(1)按甲方的施工要求，作详细的施工方案，报甲方监理审核，听候甲方通知，及时组织防水材料进场，及时向甲方与监理提供产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料，由甲方现场负责人抽检合格后方可使用。

　　(2)乙方应文明安全施工，施工中所有工伤事故乙方自理，甲方概不负责。

　　(3)乙方必须组织有丰富经验的施工人员进场施工，对施工所有的设备必须符合安全生产要求。

　　(4)配合工程的整体施工进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(5)应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各规章制度制定的处罚。

　　(6)应严格按防水工程标准规范竣工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。

　　(7)在保修期内，由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复，费用由乙方承担，若非正常情况(人为破坏，私自改动防水层、自然灾害等)下漏水乙方不予以承担责任。

　　第十一条违约责任

　　甲方在未经乙方同意，不得单方面对本工程项目进行再次转包，如发生此情况，属违约，乙方一经发现，由此造成直接经济损失均由甲方承担。

　　工程质量达不到验收标准的部分，乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复，直到符合验收标准为止，其费用与工期造成的损失由乙方承担。

　　工程延误或施工质量达不到规范要求，而乙方义无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方应赔偿由此造成直接经济损失。

　　第十二条其他条款

　　1、根据双方附属工程总承包合同，乙方有权进行分包、转包，甲方无权就此终止合同并索赔。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。

　　3、本合同执行中若有争议，先协商解决，如协商无效向人民法院诉讼解决。

　　4、本合同的有效期，自签约日起至工程保修期满为合同有效期，逾期自然失效。

　　5、乙方在与分包方履行合同的过程中，如因甲方原因无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时，甲方应与乙方共同处理相关事宜。

　　6、本合同价款现金支付或转账支付，乙方指定付款帐号为：

　　户名：湖南x有限公司

庭院工程施工合同15

　　(甲方)： (以下简称甲方)

　　(乙方)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定年月日至年月日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：

　　开户行：

　　账号：

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

庭院工程施工合同16

　　甲方：乙方：　　依据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲、乙双方友好协商，甲方同意把本工程项目的外墙钢管脚手架工作承包给乙方施工，并订立本合同，以供双方共同遵守执行。　　

　　一、工程名称：　　永州XX公司3厂房工程项目　　

　　二、工程地址：　　____县东方大道右侧　　

　　三、承包方式：　　包工包料（竹跳板由乙方提供），搭设所需钢管（包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元米的标准计算赔偿乙方损失）由乙方提供。　　

　　四、承包内容：　　甲方工程项目建筑面积约按图纸平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。　　

　　五、工作范围及搭设要求：　　外墙双排全钢管扣件脚手架从一层开始搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排、单立杆，立杆间距为

　　1。6

　　1。8米，内外排立杆间距为0。8米，立面距离为

　　1。8米，每步架900高处设有一道护身栏杆，连墙件间距竖直

　　3。6米，水平

　　4。5米。内立杆距建筑物为0。3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为45—60度。中间间距按规范设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设安全通道，通向楼梯口。所有外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于

　　1。5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每层满铺一层竹跳板，安全网立面满围，并扎牢，每栋每层设个卸料平台。安全防护网由方提供，并由自行安装和拆除。如甲方需安装，则安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。（按县质监站规范要求进行施工）。　　

　　六、结算与付款办法（以下涉及金额均不含税价）：　　

　　1、付款方式：乙方外架搭设到一层后开始支钱（支建筑面积的85%），每一层结付壹次进度款（支建筑面积的85%），甲方楼层封顶后，付给乙方工程总额95%的工程款（总建筑面积2

　　2。8元95%），脚手架全部拆除，运出工地后十天之内结清全部工程款。　　

　　2、工程价格：　　

　　（1）钢管外脚手架按总建筑面积（以设计图为准）每平方米 2

　　2。8 元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。　　

　　（2）另行计算安装安全防护网工时费每平方米元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行采购和安装，租金为每米每天元。　　

　　（3）施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，安全通道、安全挡板、操作防护棚等，均按实搭面积计算单价为元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。　　

　　3、若甲方工程在施工期满仍未达到外架拆除要求，超期后按月计算外架延期（不足30天不计算超期），按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米 2 元，计付给乙方，直到甲方通知拆除外架为止。　　

　　4、甲方必须按合同约定按月支付乙方工程进度款，如未及时支付工程进度款则按每天千分之五计收滞纳金，逾期60天后乙方有权自行拆除乙方所有的钢管等材料，并退出工地，由此造成的一切损失，由甲方全部承担，包括乙方所造成的损失，按实际的完成工程量计算损失、并赔偿。　　

　　七、施工期：　　本钢管脚手架工程双方约定施工工期为 5 个月（含春节、下雨、下雪天气），________年____月____日开工，至201________年____月____日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，所有材料运出工地日为完工日。若延长材料施工期限，则按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。　　

　　八、质量要求。　　乙方必须保证工程质量，整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，发现问题及时整改。　　

　　九、安全施工：　　

　　1、乙方确保承包工程的安全施工，严禁违规作业，严格按照国家工程施工安全规则和甲方对施工的安全要求组织施工。　　

　　2、甲方负责对乙方的进场人员组织进行安全三级教育和安全交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必须按新进场人员要求进行交底及三级教育活动，未经三级教育和安全交底的人员严禁进入施工工地施工。　　

　　3、搭设脚手架的进入施工现场的人员，必须身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参与外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必须头全帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好安全带，确保施工安全，避免事故发生。因施工过程中自身造成的安全工伤事故，由乙方负责。因甲方原因造成的事故原因则由甲方全部负责承担。　　

　　4、乙方人员必须服从甲方现场管理人员对安全施工的检查与指导，并具体贯彻落实现场安全施工的各项规则。　　

　　5、脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，若因此发生意外，将由甲方负全部责任。　　

　　十、双方责任。　　甲方责任：　　

　　1、甲方给乙方施工人员无偿提供宿舍及生活用水、用电；并合理安排材料堆放场地。甲方需将外墙周围2米内泥土夯实，以便乙方在此基础上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的原因导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。　　

　　2、甲方负责协调各工种班组之间的关系，及时调度机械与设备，为乙方在施工中所有材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方补给乙方吊装费。　　

　　3、负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事件，甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被发现盗窃事件则以钢管和扣件原价格10倍处罚（即每米架管200元，每个扣件100元处罚）。　　