工程抢修合同

会员上传分享

更新时间：2023-02-11 11:53:58 发布时间：24小时内

工程抢修合同（通用3篇）

工程抢修合同1

　　订立单位：_________________

　　建设单位：_________________(以下简称甲方)

　　施工单位：_________________(以下简称乙方)

　　根据工程需要，甲方将警犬基地电缆事故处理工程委托乙方施工，为明确责任，相互配合，确保工程履约，经双方协商，达成如下合同条款：_________________

　　一、工程名称及地点：_________________

　　二、工程名称：_________________电缆事故处理工程地点：_________________

　　三、工程施工范围及承包方式：_________________工程施工范围：_________________按照甲方指定的施工范围承包方式：_________________包工包料(一次性包死)

　　四、工程质量要求：_________________1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。2、工程施工完毕验收通过，达到合格标准。

　　五、工程造价：_________________工程总价款为人民币：_________________贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分(228808.08元)，含税金。

　　六、工期：_________________工程若遇不可抗力等其它因素影响，工期合理顺延。

　　七、付款方式：_________________合同生效后，乙方应立即组织施工抢修;工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。八、甲乙双方的职责：_________________1、甲方负责协调周边关系，确保工程顺利实施。

　　2、乙方负责工程施工，并按照有关规定做好安全防护工作，对施工中出现的一切安全、质量事故负责，甲方不承担任何安全责任。

　　九、合同纠纷：_________________在合同执行期间，如出现纠纷时，应本着公平合理的原则协商予以解决。

　　十、其它;本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章时生效，工程验收合格，工程款付清，本合同自然失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________代表人(签字)：_________________代表人(签字)：_________________

　　以上是我积累的电梯工程抢修合同的模板。

工程抢修合同2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　经甲乙双方商定，甲方委托乙方承建凿井工程。依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就本凿井工程施工具体事项协商一致，并签订本合同。

　　一、工程名称及井位：

　　二、水井数量、深度及价款

　　1、井暂定眼，深度暂定米左右。

　　2、单价每米元。

　　三、技术要求及质量标准

　　1、钻井直径700mm。

　　2、井管直径360mm.

　　四、出水量及水质标准

　　1、出水量每小时不低于30方。

　　2、水质标准：无异味、无沙粒、无色，经权威部门鉴定符合生活饮水标准。

　　五、承包方式及付款方法

　　1、承包方式为包工。

　　2、付款方式为钻机到位甲方付给乙方费用每眼井造价的70%，工程完工后结清。

　　六、甲方职责：确定井位挖沉淀池提供电源

　　七、乙方职责：乙方负责其余一切工作，在施工过程中出现的一切问题均有乙方负责处理，并承担所产生的费用。

　　八、违约责任

　　本合同经双方盖章签字生效，任何一方不得违约，若任何一方单方中断合同，要向另一方赔偿一切经济损失。

　　九、合同纠纷解决办法

　　1、合同中有明确规定的按合同解决，合同中没有明确规定的双方协商解决，协商不成可通过法院解决。

　　2、因不可抗拒的自然灾害造成的经济损失，双方协商解决。

　　3、合同签订后，双方须签订补充协议，补充协议和合同具有同等法律效力。

　　十、其它

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程抢修合同3

　　原告：_________________设计院

　　住所：_________________

　　法定代表人：_____________电话：_____________

　　被告：_________________房地产开发有限公司

　　住所：_________________

　　法定代表人：_____________电话：______________

　　诉讼请求：_________________

　　1、支付设计费__________元及逾期支付的利息__________元;

　　2、支付违约金__________元(或赔偿经济损失__________元);

　　3、本案诉讼费由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　__________年_____月_____日,原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》,约定设计费金额为人民币__________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日_____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付__________元,尚欠设计费__________元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。

　　此致

　　___________人民法院

　　具状人：_________________设计院(盖章)

　　法定代表人：_________________(签章)

　　__________年_____月_____日

　　附：

　　合同副本__________份。

　　本诉状副本______份。